隨著人們法律意識的建立，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？下面是小編幫大家整理的房屋合同9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
甲方：吳燕城身份證號碼：4401821xxx乙方：吳燕斌身份證號碼：4401821xxxx 根據房產交易管理有關規定，甲、乙雙方在平等自願的基礎上，就房屋產權交換相關事宜達成一致，訂立本協議，共同履行。
第一條 甲方同意將甲方所有的座落在廣州市花都區新華街三東大道89號第6棟1301號房屋與乙方所有的座落在廣州市花都區新華街三東大道89號第6棟1801號的房屋互相交換。
甲方房屋建築面積171.7平方米，粵房地權證穗花字第030009xxxx。
乙方房屋建築面積171.37平方米，粵房地權證穗花字第0300xxxx。
甲、乙雙方交換房屋已徵得對方的同意，併為此承擔相應的法律責任；雙方對上述房屋已經充分了解，同意交換上述房屋產權。
上述兩套房屋每套房屋首期100萬元，每套房屋裝修費50萬元，每套房屋車位20萬元（車位一：0300141407、車位二：0300160576）確認由父親吳德均出資，即父親吳德均為每套房屋出資170萬元。
第二條 甲、乙雙方一致同意不補房地產差價交換房屋。
第三條 房屋交付：簽約之日即視為房屋的交換。
第四條 甲、乙雙方均保證各自提供交換的房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制，若發生換產前即已存在任何糾紛或權利障礙的，概由換產前的權屬人負責處理，並承擔相應法律責任，由此給另一方造成經濟損失的，則負責賠償。
房屋交換成功後，如一方轉讓房屋或出租房屋，另一方應當無條件協調配合。否則承擔相應的法律責任。
第五條 房屋按揭貸款的約定：自本協議簽訂日起，甲、乙雙方應當承擔各自所提供交換的房屋按揭貸款債務的償還。
第六條 如違約方不遵守本協議約定，致使本協議不能繼續履行，違約方還應承擔違約責任，違約金為守約方的房屋房地產價值的30%，同時還應承擔相應的律師費等。
第七條 本協議中所述房屋權屬均指房屋所有權。
第八條 本協議履行過程中如發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成的，可向協議簽訂履行地人民法院起訴。
第九條 本協議一式叄份，甲、乙雙方各執一份，父親吳德均留存一份，各具同等法律效力，自甲、乙雙方簽字後立即生效。
甲 方： 乙 方：
簽訂日期： 年 月 日簽訂履行地：xxx
房屋合同 篇2甲方姓名（出租方）：_________________身份證號碼：________________。乙方姓名（承租方）：_________________身份證號碼：_________________。經雙方協商甲方將位於________________________________出租給乙方居住使用。
一、租房從_____年___月___日起至______年___月___日止。
二、月租金為____元，繳租為____支付一次，人民幣（大寫）_________元（￥____元）。乙方交保證金________元給甲方，人民幣（大寫）_________元。
三、約定事項
1、乙方入住時，應及時更換門鎖若發生意外與甲方無關。因不慎或使用不當引起火災、電、氣災害等非自然災害所造成損失由乙方負責。公共區域引起火災、水、電、氣災害等和非自然災害所造成損失責任自行承擔，室內家用電器損壞、破損等自行承擔。（甲乙雙方誰引起的由誰自行負責承擔）。如以上責任劃分不清，由甲乙雙方共同承擔。
2、乙方無權轉租、轉借、轉賣該房屋，及屋內傢俱家電，不得擅自改動房屋結構，愛護屋內設施，如有人為原因造成破損丟失應維修完好，否則照價賠償。並做好防火，防盜，防漏水，和陽臺擺放的安全工作，若造成損失責任自負。
3、乙方應遵守居住區內各項規章制度，按時繳納水、電、煤氣、寬頻、衛生管理等費用。乙方退房時交清水，電，氣，寬頻和衛生管理等費用及屋內設施傢俱、家電無損壞，下水管道，廁所無堵漏。經甲方檢查後，由甲方如數退還保證金。（水、電、煤氣、寬頻、衛生費等，由甲乙雙方共同承擔）。
4、甲方保證該房屋無產權糾紛。如遇拆遷和不可抗性原因（比如地震等），乙方無條件搬出，已交租金甲方按未滿天數退還。
5、租賃期滿，甲方有權收回出租房屋，乙方如期交還，乙方如要求續租，則必須在租賃期滿前的一個月向甲方提出意向，並在租賃期滿的前十天支付房租。雙方可在對租金，期限重新協商後，簽訂新的租賃合同。乙方必須按時繳納房租，否則視為乙方違約。甲方有權終止租房協議。並扣除保證金。6、
備註1：室內傢俱家電如冰箱、洗衣機、電視、熱水器、微波爐、均歸甲方所有。
備註2：因為甲乙雙方均是女生，男人（生）不許過夜，由甲乙雙方共同遵守。備註3：
_____________________________________________________________
四、本合同一式兩份，自雙方簽字之日起生效。另水錶；_____噸、煤氣；____立方、電費；_____度，上述合同如有變更，經甲乙雙方協商一至，方可變更。
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
甲方電話：
乙方電話：
年月日
房屋合同 篇3甲方：孟定鎮河西村允坎組
乙方：**縣德黨鎮
甲乙雙方本著平等、自願和誠實守信的原則，經雙方協商一致後，就建房事項達成以下條款，以便共同遵守：
一、甲方願意將坐落在 本自宅自家宅地上即將修建的樓房，建築工程承包給乙方，因沒有建築規劃圖紙，建房的面積大小、樣式等完全取決於甲方的決定，乙方必須無條件的服從，不得以各種藉口進行干涉與阻止。
二、此項工程甲方負責購建築材料，乙方主要負責現場施工並保證工程的進度和質量，必要時應配合甲方購建築材料或提合理化建議。
三、工程《地基為框架結構，上體為磚混結構，整體工程（裝修、外貼瓷磚、粉刷、接電線等）均由乙方全權責，單價按每平方米 （大寫： ）計算，收方以滴水為界計算，甲方主要解決水費、電費和一樓地板的回土工作，由甲方負責，板子、勞力組織乙方負責。
四、開工日期： 年 月 日，竣工日期： 年
月 日。工程質量保證金甲方支付給乙方所有費用中按5%折扣，待工程量保證期滿一年後，無質量問題，由甲方全額退還給乙方。
五、 年 月 日，甲方已付乙方預付 元（大寫： ）的工程信雀保證金，待工程結束後在總費用中扣除。付款方式：第一次自開工時預付 元（大寫： ），第二次地基完工後預付 元（大寫： ），第三次主體完工後預付 元（大寫： ），第四次甲方可根據工程進展情況給予支付或工程結束，折扣完質量保證金後一次性結算清給乙方。
六、工程質量由甲方全權負責，乙方擔保期限為一年（自竣工之日起開始計算）。保證牆體不出裂紋、房頂不漏水、瓷磚脫落、仿瓷不變擀，非人為損壞。不可抗拒的因素除外（如發生地震、戰爭外），若出現質量問題由乙方負責返工，材料、施工費用由乙方負責，公認的勞力組織、生活安排。
七、違約責任：甲乙雙方應按商定的事項進行操作，乙方必須按甲方的要求進行施工，不得刁難中途停工蔌延工工程完工日期，若乙方違反甲方有權終止合同。乙方除應交還甲方的預付現金外，應承擔預付現金30%的合同違約金，不可抗拒的因素除外（如貨源短缺，一時買不到貨，運輸出現問題，資金短缺等）。
八、本合同中未盡事宜，經甲乙雙方協商一致後另定，本合同一式二份，自簽字之日起生效。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
證明人（簽章）：
年 月 日
房屋合同 篇4合同編號：115639
甲方：
乙方：
中間人：
經甲、乙雙方協商，甲方（馮X）本著自願的原則，將________年元月____日向安順XX公司購買的房屋（藍天花園12號樓第五層1—5—1套房）名額轉讓給乙方（楊XX）。雙方協議如下：
一、甲、乙雙方負責向鼎城XX公司協商轉讓事項，將甲方（馮X）姓名更改為乙方（楊XX），姓名更換為乙方後，該套房屋（藍天花園12號樓第五層1—5—1），乙方（楊XX）是唯一所有者。
二、乙方一次性付清所有購房款人民幣貳拾貳萬伍仟肆佰元整（225400。00元），以前甲方所付首期款人民幣捌萬元整（80000。00元）由開發商從購房總價中扣還給甲方。
三、甲、乙雙方協商轉讓價為2160元2，此單價不受房屋開發商的開盤價影響，房屋差價人民幣貳萬叄仟元整（23000。00元）由乙方一次性付給甲方。
四、乙方與房屋開發商簽訂購房合同後，此房屋的任何事項與甲方無關。
五、甲方和開發商的借款利息由甲方和開發商協商，乙方概不負責。
六、本協議一式三份，甲、乙、中間人三方各一份。
七、本協議簽字之日起，在此前甲方與開發商簽訂的協議全部無效。
八、本協議從簽字之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日________年____月____日
房屋合同 篇5轉典權人_________簡稱甲方，原典權人_________簡稱乙方，茲為典權經雙方合意締訂契約條件如下：
第一條 乙方經出典人_________同意，將其向出典人取得的下記典權轉典與甲方，而甲方將典權轉受。原典權標示
一、典物__________________
二、典價__________________
三、期限_______________
四、典權設定登記__________________
五、特約__________________
第二條 前條轉典期間自______年___月___日起滿___年(不得逾越原典期限)。
第三條 典價_________(不得超越原典價)。
第四條 於轉典契約成立當日，乙方將典物全部移轉與甲方佔有收益使用。
第五條 轉典期間內，甲方應負妥善保管之責，如有故意或過失致典物全部劃一部分滅失，應賠償責任。
第六條 甲方對於典物為使用便利，非先徵得乙方同意，不得加以整修或添設等行為。
第七條 典權期限屆滿，乙方應備足第三條所載原典價，向甲方贖回典物，而甲方應將典物負責回覆原狀，返還乙方各無異議。
第八條 典權存續期間，非經乙方同意，甲方不得將典物為再轉典，或讓與及出租與他人。
第九條 本契約經雙方籤蓋後生效，同時應向主管地政機關辦理典權轉典登記手續。
第十條 本契約未盡事項應依民法及有關法規的規定辦理。
本契約一式兩份，當事人各執一份為憑。
轉典權人(甲方)：______
住址：__________________
身份證統一號碼：________
轉典人(乙方)：________
住址：__________________
身份證統一號碼：________
_______年______月_____日
房屋合同 篇6甲方（住宅裝修管理方）：______________
資質證書號：_______________________
法定代表人：______委託代理人：_____
住所：_____________________________
聯絡電話：_________________________
乙方（住宅裝修施工方）：______________
資質證書號：________________________
法定代表人：______委託代理人：_____
住所：______________________________
聯絡電話：__________________________
裝修住宅地址：______________________
業主姓名：__________________________
聯絡電話：__________________________
為加強對居住物業裝修管理，規範物業裝修行為，根據《物業管理條例》、《關於進一步加強本市居住物業裝修管理通知》和《家庭居室裝飾裝修管理暫行規定》等法規，甲、乙雙方經協商，就住宅裝修期間管理事項，達成如下約定，以共同遵守。
第一條 住宅裝修基本情況
1、住宅建築面積：_______平方米；結構型別：_______.
2、裝修施工期______天，預計自****年***月***日至**年**月**日。
第二條 甲方按照有關法規和《前期物業管理合同》或《物業管理服務合同》，對乙方裝修住宅行為實施日常檢查和管理，以保障房屋安全、維護公共裝置正常使用和相鄰業主正當利益。
1、應當將裝修相關法規、裝修禁止行為、禁止敲鑿部位、注意事項和《住宅裝修須知》等告知乙方，為進入住宅區乙方人員進行住宅裝修須知宣傳，辦理裝修施工人員小區臨時出入證，指定建築垃圾集中堆放點等。
2、應當不定期檢查乙方人員進入小區出入證，如發現證件過期，應及時辦理續期手續， 對無證裝修施工人員應當拒絕其進入小區從事施工活動。
3、應按乙方裝修施工進展情況，對涉及水、電、氣和結構等隱蔽工程，每天不少於二次現場巡視和檢查。其它裝修專案每天不少於一次現場巡視和檢查。對發現違規行為，應及時採取勸阻、警告、發出書面整改通知等。
對涉及房屋結構安全，應及時通知業主委員會並報區縣房地產管理部門依法查處。
4、對乙方整改不及時，為保障相鄰業主利益不受到侵害，應採取相應措施，收回小區臨時出入證、責成相關施工人員退出小區等，直至乙方改正、再辦理確認手續為止。對施工不當造成公共部位或裝置設施損壞，應當督促責任人及時修賠。
對阻止無效，可直接按本協議約定，向人民法院提起民事訴訟。
第三條 乙方應嚴格遵守本市有關法規、《住宅裝修須知》，接受甲方組織宣傳，與甲方簽訂《住宅裝修管理協議》，辦理住宅小區臨時出入證、住宅裝修施工告示牌等方可開始施工。
1、乙方有權從甲方獲取裝修物業結構、共用裝置、公共設施等基本情況。對甲方提出超越政策法規和本《協議》不合理要求，乙方可以拒絕。
2、施工人員進入小區，自覺佩帶出入證，人員有變動，應主動辦理變更手續。施工人員須文明規範施工，服從甲方人員管理，不得影響相鄰業主或使用人正常使用。
3、維護房屋外觀統一，不得擅自封閉陽臺、安裝外接晒衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝空調室外機。防盜柵欄等。不得違反《條例》規定禁止行為，因裝修不當造成相鄰業主房屋或公共部位損壞，應承擔修復、賠償等責任。
4、施工期間應採取有效措施，減輕或避免施工過程中對相鄰業主或使用人日常生活造成影響，晚間18：00時至次日上午8：00時和節假日，不得從事敲、鑿、鋸、鑽等產生嚴重噪聲 施工。
5、施工期間應關閉分戶門，不得在公共走道堆放建築材料。建築垃圾。應自覺維護小區公共秩序，不在公共部位亂寫、亂劃、亂畫，保持環境整潔。建築垃圾應袋裝化，並按規定時間運送垃圾，集中在指定地點堆放，搬運材料或垃圾後應負責及時打掃，保持公共部位清潔。
6、施工人員須住宿，應確保相鄰業主或使用人不受妨礙，並按規定到當地警署辦理暫住證。
7、施工期間，必須掛牌施工，接受相鄰業主、業主委員會和甲方監督，對公共區域（包括門廳、電梯廳、電梯、樓梯、廊道等）應採取必要防護措施。
8、施工完成後，應向甲方提供住宅裝修管線佈置圖等資料、退還小區臨時出入證。
第四條 違約責任
1、甲方未按本協議約定為乙方辦理相關裝修手續，應承擔延誤工時責任。
甲方不履行管理職責，故意刁難乙方造成損失應賠償。
2、乙方擅自調換裝修施工人員不辦理小區臨時出入證，甲方可拒絕其進入小區從事施工作業，由此造成損失由乙方自負。
第五條 本協議在履行中若發生爭議，各方應協商解決。協商不成時，可人民法院提起民事訴訟。
第六條 本協議期限：____年____月____日至____年___月___日。
第七條 本協議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協議一式叄份，甲、乙雙方各執一份，一份向小區業主委員會備案。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
法定代表人或授權代理人（簽字）：
年 月 日
房屋合同 篇7房屋贈與合同怎麼才能撤銷
原告劉老漢與被告劉某均認可，劉某取得該房屋的前提是照顧父母的日常生活。劉老漢與劉某雖然簽訂了《XX市存量房買賣合同》，但該合同並未約定具體付款時間，且20xx年4月劉老漢將房屋過戶至劉某名下，劉老漢及其他子女在長達5年的時間內並未提出異議;劉某實際已各支付5萬元給其哥哥弟弟。根據《中華人民共和國合同法》規定，“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按約定履行義務。”劉老漢與劉某的約定未違反法律、法規的強制性規定，因此，簽訂的《XX市存量房買賣合同》名為買賣合同，實際系附義務的贈與合同，合法有效。
那麼，劉老漢能否行使撤銷權呢?
劉老漢主張劉某未按約定履行照顧父母生活的義務，請求撤銷雙方之間的贈與合同。根據《中華人民共和國合同法》規定，受贈人有下列三種情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;對贈與人有扶養義務而不履行;不履行贈與合同約定的義務。贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。
根據《最高人民法院<關於民事訴訟證據的若干規定>》，當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實，或者反駁對方訴訟請求所依據的事實，有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利後果。劉老漢對劉某未依約履行照顧父母生活負有舉證責任。但劉老漢未能提供證據，且還認可劉某自20xx年至20xx年12月照顧父母生活的事實;之後原被告雖因生活瑣事發生矛盾，但不能因此認定劉某不盡照顧父母生活的義務。劉老漢要求撤銷雙方之間的贈與合同沒有事實及法律依據，法院對其訴訟請求不予支援。
贈與合同撤銷的條件
原告張某、李某系夫妻，生育有四個子女。被告張丁系原告的四子，兩原告年事已高，需要人照料其生活起居等。20xx年10月被告張丁夫妻二人向兩原告承諾對兩原告今後的生活、醫療及生養死葬承擔一切責任。兩原告在被告的多次勸說之下，於20xx年5月將自己座落於縣城的房屋贈與被告並進行了公證。20xx年9月15日原告張某生病住院病危，被告張丁在接到通知後去醫院探望原告。後因原告的醫療費問題與原告及其他兄弟姊妹之間多次發生爭執，在原告還未出院的情況下，被告不辭而別。為此，兩原告在精神上受到了極大的刺激。由於被告未履行自己所作出的承諾，兩原告認為將房屋贈與被告是重大失誤。為此，原告向公證處，請求依法撤銷所公證的房產贈與合同，被告立即返還原告所贈的房屋產權。
本案雙方爭議的焦點是：贈與合同公證可否撤銷?
第一種觀點認為，本案的被告在得知原告生病住院後，專門趕回探望原告;應當說被告在原告的幾個子女中是最盡義務的，並非如原告所陳述的被告不照料原告的生活起居。兩原告對被告所作出的贈與行為，是原告經過慎重考慮後作出的，並且該贈與行為經過了公證。在贈與財產交付前不得撤銷贈與合同，因為訂立的合同經過公證，表明雙方當事人對簽訂和履行合同是認真嚴肅的，對贈與人來說，有充分的時間和條件，來決定是否簽訂和履行該合同，不存在考慮不周，或情緒衝動等原因。從公證的效力來說，合同經過國家公證機關的公證。所以，這種贈與合同公證不得撤銷。這對於嚴肅國家公證機關的`公證力，維護合同的嚴肅性，保證財產權利關係的相對穩定是必要的。第二種觀點認為，兩原告與被告所簽訂的贈與合同是附義務的贈與合同;該贈與合同經過了公證，經過公證的贈與合同不得進行任意撤銷，贈與人要行使撤銷權，須以符合法定事由的情形出現為條件，只要具備了法定的撤銷事由，贈與人即可以撤銷贈與合同。由於本案的贈與合同系附義務的贈與合同，被告對原告有扶養義務而沒有履行，並且被告沒有忠實地履行贈與合同所附的義務。根據《合同法》第192條的規定，原告申請撤銷對被告的贈與合同的事由符合法律規定的贈與合同撤銷的法定事由。因此，原告的申請予以撤銷，是合適的。
我們認為本案中所涉及的贈與合同經過公證程式，故當事人不得任意撤銷。原告要行使撤銷權需以符合法定事由的情形出現為條件，只要具備了法定事由，贈與人即享有撤銷權。被告不履行贈與合同約定的義務，符合《合同法》第192條第1款第3項的規定，屬於行使撤銷權的法定事由。原告要求解除公證贈與合同的請求，符合法律之規定，應當予以支援。
房屋合同 篇8發包方(簡稱甲方)：_________________________
承包方(簡稱乙方)：_________________________
甲乙雙方經友好協商，甲方決定委託乙方進行員工文化室裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況
1. 裝飾施工地點：雙流漢能控股生活區員工文化
室
2. 住房結構：施工面積430平方米。
3. 裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4. 承包方式包工包料。
5. 工期： 自________年________ 月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日施工方進場支付1000元訂金，第二次付款時扣除
(2)第二次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價50% 合計_________元
(3)第三次竣工驗收當天 支付工程總造價40% 合計_________元
(4)第四次竣工後三個月工程無質量問題，剩於10%甲方支付乙方合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清後，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，
保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關於材料供應的約定
1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、裝置，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到 現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、裝置發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲 方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方採購的裝飾材料、裝置，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、裝置，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、裝置係為偽劣商品，應按材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
四、關於工程質量及驗收的約定
1.本工程執行dbj08 – 62 – 97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡，雙方同意後，方能進行該專案的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要
求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，並向乙方進行現場交底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用裝置管線。
七、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)：
電話：
乙方(簽章)：
電 話：
簽訂地點：
簽訂日期：
年 月 日
房屋合同 篇9甲方（贈與人）：
身份證號：
聯絡電話：
送達地址：
乙方（受贈人）：
身份證號：
聯絡電話：
送達地址：
甲乙雙方系 關係，甲方自願將其項下宅基地贈與乙方。雙方經協商一致簽訂本贈與協議，以資共同信守執行。
一、贈與標的基本情況
1、該房屋坐落於 省 市 縣 （鄉）鎮 村 莊（或 路旁）。
2、該房屋為 （如兩層磚混結構樓房），南北長 米，東西長 米，左緊鄰 的房屋，右緊鄰 的房屋。
3、該房屋為 （如宅基地自建房或村鎮開發自建房，宅基地審批檔案編號： ）
4、該房屋系甲方婚後所建，系甲方夫妻共同共有。
二、贈與內容
甲方自願將上訴房產（包括房屋內的一切財產）無償贈與乙方，乙方自願接受甲方的贈與。
三、贈與人的權利與義務
1、贈與人的權利
（1）房屋所有權轉移於乙方前，甲方有權使用該房屋。
（2）甲方可以要求乙方在本協議生效後履行相應的義務（即贈與所附的義務，以本協議約定為準）。
2、贈與人的義務
（1）甲方應當保證在協議簽訂前對該房屋擁有所有權，出具村級以上單位對甲方擁有該房屋所有權的證明並交付給乙方。
（2）甲方應當將該房屋的宅基地審批檔案等相關手續交付給乙方。
（3）甲方保證房屋在此贈與合同簽訂前以及合同簽訂後一直到過戶完畢期間該房屋權屬狀況和其他具體狀況完整，並保證房屋不受他人合法追索。
（4）協議簽訂後甲方應及時完成房屋交付，並協助乙方完成房屋過戶登記手續，且甲方不得因自己的行為致使本協議無效。
四、受贈人的權利與義務
1、受贈人的權利
（1）本協議生效後，乙方可以要求甲方為其辦理不動產轉移登記手續。
（2）附義務贈與中，贈與的財產有瑕疵的，乙方可以要求甲方在附義務的限度內承擔與出賣人相同的責任。
2、受贈人的義務
乙方應當按照協議約定履行贈與所附義務。若違反，甲方有權收回該房產，並要求將該房產變更到甲方指定的人名下。
五、贈與房屋的交付
年 月 日，贈與人需將房屋交付給受贈人使用，並在 個月之內協助乙方辦理相關不動產轉移登記手續。
六、乙方有下列情形之一時，甲方可以撤銷贈與:
1、嚴重侵害贈與人或贈與人的近親屬
2、違反本協議中約定的義務。
七、合同生效後，如任何一方違約，違約方應當賠償守約方因此造成的實際損失，並承擔守約方起訴所花去的訴訟費、律師費、差旅費等一切費用。
八、一切與本合同有關的糾紛，首先由雙方當事人協商解決。協商不成，任何一方均可向房屋所在地人民法院起訴。
九、協議效力
1、本合同經甲乙雙方簽字後生效。
2、本合同一式三份，合同各方各執一份，到公證處辦理公證一份。各份合同文字具有同等法律效力。
甲方（簽字或蓋章）：
簽訂日期： 年 月 日
乙方（簽字或蓋章）：
簽訂日期： 年 月 日
公證意見：
公證機關：
經辦人：
公證時間： 年 月 日
