當前位置:才華齋>範例>合同協議>

關於房屋合同模板彙編九篇

合同協議 閱讀(1.24W)

現今很多公民的維權意識在不斷增強,合同起到的作用越來越大,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編收集整理的房屋合同9篇,希望能夠幫助到大家。

關於房屋合同模板彙編九篇

房屋合同 篇1

發包人(甲方):________________________

承包人(乙方):________________________

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜,達成如下協議:

第一條 裝修內容

1、地 點:

2、承包範圍:

3、承包方式:雙方商定採取下列第

第二條:雙方責任

1、從合同簽定後 天開始施工。

2、嚴格按照發包人的要求進行施工。

3、承包人必須保護好原居室室內的傢俱、水、暖、電、管線等。

第三條 關於工期

1、期限 天,開工日期 年____月____日,竣工日期 年 月 日。

2、如相互造成施工延續,賠償對方 %違約金。

第四條 關於材料要求

雙方商定後施工。

本合同一式兩份,雙方各執一份。自合同簽訂後生效。施工完畢後自動失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

房屋合同 篇2

賣方(以下簡稱甲方):__________________、____________________夫婦。

居民身份證號碼:____________________、______________________。

住址:________________________________________________________。

買方(以下簡稱乙方):___________________________________________。

居民身份證號碼:________________________________________________。

甲乙雙方均屬_______,__________村(___組)村民,就房屋買賣事項經協商一致,並經本村村委會同意達成以下合同條款:

第一條:房屋的基本情況

甲方夫婦長期定居外省,房屋無人居住,現甲方自願將位於______村___自然村(__組)的房屋院落(_______________)及附屬物出賣給乙方。並將與所出賣房屋相關的宅基土地使用權同時轉讓乙方。該院落建於_________年,房屋為土木結構,建築面積________平米,房屋用途為住宅。該宅基地使用權證號_______________。該院落具體位置: 東臨________________ 西鄰_________________ 南鄰________________ 北鄰_________________ 登記長度為________米 寬為_______米 面積__________平米

第二條:價格

甲乙雙方議定上述房屋及宅基轉讓總價款為人民幣(大寫)______________。乙方在合同生效日一次性付清。甲方出具收款手續。

第三條 :甲方在合同生效日將房屋院落交付乙方,屆時該房屋院落無任何擔保、抵押、無人租住、使用、無欠說齲辭迨孿鈑杉追匠械H吭鶉巍

第四條: 乙方逾期付款的違約責任

乙方如未按本合同規定的時間付款,甲方對乙方有權追究違約利息,逾期超過一個月即視為乙方不履行合同,屆時甲方有權追究乙方違約責任。

第五條:甲方逾期交付房屋院落的違約責任

除人力不可抗拒等特殊情況外,甲方如未按本合同規定期限將該房屋院落交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價向甲方追究違約利息,逾期一個月則視為甲方不履行合同,乙方有權追究甲方違約責任。

第六條:關於產權登記的約定

甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。並已取得全部共有人的一致同意,若因產權、使用權或其他產權原因導致乙方無法正常使用,甲方願意賠付乙方全部轉讓款及利息、房屋的改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。

合同生效後甲方有無條件配合乙方辦理相關產權證照轉移義務。如因政府原因暫無法辦理產權轉移手續,甲方需把相關證件交乙方儲存。如遇政府徵地、拆遷、回遷等,該院落的一切權利義務全部由乙方承擔接受。

第七條: 本合同履行中發生爭議由甲乙雙方協商解決,協商不成時,甲乙雙方同意由xxx村民委員會仲裁。

第八條:本合同由甲乙雙方簽字之日起生效。

第九條:本合同共2頁,一式三份,甲乙雙方各一份,村委會一份,均具有同等效力。

甲方(簽章):_________、__________ 乙方(簽章):_____________________

房屋合同 篇3

房產稅如何繳納

問:房產稅如何計算繳納?什麼時候繳納?

答:《中華人民共和國房產稅暫行條例》規定,房產稅由產權所有人繳納。房產稅依照房產原值一次減除30%後的餘值計算繳納,稅率為1.2%.房產出租的,以房產租金收入為房產稅的計稅依據,稅率為12%. 按房產原值計算繳納房產稅的,納稅期限為:企業按季、個人按半年繳納,納稅人應自期滿之日起十日內申報納稅;出租房產的,納稅人應於出租房產之次月起十日內申報納稅。

徵收房產稅的依據是什麼,有哪些?

隨著市場經濟的繁榮,房地產行業也蒸蒸日上。國家針對房地產的相關政策也相繼出臺和完善。房產稅是以房屋為徵稅物件,按房屋的計稅餘值或租金收入為計稅依據,向產權所有人徵收的一種財產稅。本文就房產稅的相關問題作出分析。

房產稅計算依據之一:房產餘值

以房產原值一次減除10%至30%之後的餘值為計稅依據。具體的減除幅度,由各省、自治區、直轄市人民政府規定。例如,北京市規定的減除幅度為30%。

房產原值是指納稅人按照會計制度的規定,在賬簿“固定資產”科目中記載的房屋原價,包括房屋造價和與房屋不可分割的各種附屬裝置或者一般不單獨計價的配套設施(如照明、煤氣、暖氣、衛生、各種管線等)的價格。

納稅人沒有按照規定記載房屋原價的,在計算徵收房產稅的時候,應當按照規定調整房產原值。

房產稅的計算依據之二:房產出租,房產租金收入為對稅依據。

與計稅依據相應,房產稅的稅率也有2種:按照房產餘值計算應納稅額的,稅率為1.2%;按照房產租金收入計算應納稅額的,稅率為12%。

房產糾紛中,起訴狀的具體內容包括哪些

隨著市場經濟的繁榮,房地產行業也蒸蒸日上。因此引發的房地產糾紛也屢見不鮮。要麼是房屋買賣糾紛,要麼是房屋質量糾紛。本文就房產糾紛相關問題作相應分析。

民事起訴狀是原告向人民法院提起訴訟的書面依據。主要應寫明下列事項:

當事人的情況。寫明原告、被告的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位和住所、聯絡電話等等。當事人是法人或其它經濟組織的,應寫明該法人或其它經濟組織的名稱、住所和法定代表人或主要負責人的姓名、職務、聯絡電話等等。有訴訟第三人的應寫明第三人的基本情況。

請求事項。寫明訴訟請人民法院依法保護其合法權益的要求,請求事項應寫得具體明確。

訴訟請求所依據的事實和理由。主要應寫清楚民事法律關係存在的事實、發生爭議的焦點,起訴依據的法律法規名稱及具體條款。

結尾部分應寫明受訴人民法院的名稱,並由當事人簽名或蓋章,註明起訴的年月日。

證據和證據來源。即起訴依據的產權證、公證書、契稅憑證、合同、往來信函、視聽資料等等一切能證明客觀事實的材料。

房產糾紛起訴書範本

原告:————

住址:————

電話:——————

被告:——————

住所地:————

法定代表人:————

聯絡人:————

電話:————-

訴訟請求:

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;

3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由:

綜上所述,被告作為房屋買賣合同的出售方,在原告交付購房款履行了付款義務後,被告方交付房屋即購房合同成立,被告方應當在合同訂立之日起90日內按約定辦理房屋所有權證。根據《中華人民共和國城市房地產管理法》第60條、《城市房地產開發經營管理條例》第33條及最高人民法院《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條定,被告應當立即辦理房屋產權證並支付違約金。

為維護原告合法權利,特訴請人民法院判允前列訴訟請求。

此致

————人民法院

具狀人:——————

————年——月——日

隨著市場經濟的繁榮,房地產行業也蒸蒸日上。國家針對房地產的相關政策也相繼出臺和完善。房產稅是以房屋為徵稅物件,按房屋的計稅餘值或租金收入為計稅依據,向產權所有人徵收的一種財產稅。本文就房產稅的相關問題作出分析。

一、 一般時效:是指其他法律有特別規定除外的訴訟時效,通常適用《民法通則》第135條規定的訴訟時效為二年,從權利人知道或應當知道權利被侵害之日起計,超過二年,人民法院不予受理。

二、 特別時效:是指《民法通則》第136條第三項的規定“延付或者拒付租金”的情況,訴訟時效為一年,超過一年的,人民法院不予受理。

三、 最長時效:指《民法通則》第137條的規定“從權利被侵害之日起超過二十年”的,人民法院不予受理,換言之,即權利人不知道或者不應該知道自己的權利被侵害,請求人民法院保護也應在二十年時效之內提出,超過二十年,人民法院不予保護。

綜上所述,一般訴訟時效和特別訴訟時效,是從權利人知道或者應當知道自己的權利被侵害之日起計算,而最長時效則是從權利人的權利被侵害之日起計算。如《繼承法》第八條規定:繼承權糾紛提起訴訟的期限為二年,自繼承人知道或者應當知道自己的權利被侵犯之日起計算,但是,自繼承開始之日起超過二十年的,不得提起訴訟。

四、 通過行政複議的行政房地產糾紛案件,其訴訟時效為十五日,自收到複議決定之日起計算,沒有經過行政複議的房地產糾紛案件,時效為三個月,從知道作出具體行政複議之日起計算。

五、 對行政處罰不服的訴訟時效為三十天。如《土地管理法》第五十二條規定:對行政處罰不服的,可以在收到處罰決定三日起三十日內向人民法院提起訴訟。但是由於作出具體行政處罰的行政機關沒有告知當事人的訴訟權或者起訴期限的,致當事人逾期向人民法院起訴的,可按照最高人民法院《關於貫徹執行〈行政訴訟法〉若干問題的意見》(試行)第三十五條的規定,其訴訟期限從當事人實際知道訴訟權或起訴期限時計算,時效為一年,超過一年的,人民法院不予受理。

首次購房需要準備的材料包括哪些

個人購買一手房提交下列材料:

1. 身份證和戶口本影印件,身份證影印件無法提交的,可提交公安機關出具的身份證明原件;

2.現役軍人提交《軍官證》或《士兵證》影印件;

3. 外籍人員應提交護照影印件;

4. 香港、澳門居民提交港、澳行政區身份證或往來內地通行證影印件;

5. 臺灣居民提交往來大陸通行證或旅行證或者身份證影印件;

6. 申請人為未成年人的,提交戶籍證明或身份證影印件,並且提交監護公證。

申請人為單位的提交下列材料:

1.請人為企業法人的,提交營業執照影印件及法定代表人身份證明;機關、事業單位法人提交組織機構程式碼證影印件及法定代表人身份證明;

2.其他組織申請房產登記的,提交非法人營業執照或者組織機構程式碼證或單位成立批文;

3.外國企業駐國內機構應當提交代表機構登記證影印件及法定代表人身份證明;

4. 金融機構辦理抵押登記時應提交金融許可證影印件。

如果是二手房 那你除了身份證和戶口本外 還要私章和結婚證(如果你已結婚),單身的話需要你的單身證明。

房屋預售需要滿足哪些條件

很對開發商由於籌集資金問題,都會存在房屋預售問題。房屋預售究竟需要哪些條件呢,房屋預售的具體流程是什麼。本文就房屋預售相關問題詳細闡述。希望對您有幫助。

商品房預售的條件?

第一,開發商的開發經營資格必須合法。即開發商必須具有《企業法人營業執照》和《房地產開發企業資質證書》,並在其資質規定的.業務範圍進行開發;

第二,開發建設的手續必須合法。依據《城市商品房預售管理辦法》第五條、第六條的規定,開發專案必須取得《土地使用權證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》及《商品房預售許可證》。

在簽訂預售商品房購房合同前,應注意審查開發商的以上資質和“五證”是否齊全,並注意上述證明檔案中所載內容是否同與開發商陳述一致,尤其是《商品房預售許可證》。因為房地產開發企業未取得《商品房預售許可證》而與買受人訂立的商品房預售合同將被認定無效,除非在起訴前取得商品房預售許可證。一旦因開發商隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實而導致商品房預售合同無效,或者被撤銷、解除的,買受人可以依據最高人民法院《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條的規定,要求開放商返還已付購房款及利息、賠償損失,並可以主張房地產開發企業承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。

商品房交付有何要求?

商品房交付時,買受人應當檢查商品房買賣合同約定的該商品住宅建設專案交付使用的證件是否齊備,檢視是否具有建設工程竣工驗收備案證明書,並要求開發商依照建設部《商品房銷售管理辦法》第三十二條規定,提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。另外,買受人應結合商品房買賣合同的約定核查實際交付的商品房質量、裝置及裝修與合同約定是否一致。

未取得房產證的預售商品房是否可以轉讓?

《中華人民共和國城市房地產管理法》第四十六條規定:“商品房預售的,商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓的問題,由國務院規定。”根據《國務院辦公廳轉發建設部等部門關於做好穩定住房價格工作意見的通知》規定,國務院決定,禁止商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓。在預售商品房竣工交付、預購人取得房屋所有權證之前,房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續;房屋所有權申請人與登記備案的預售合同載明的預購人不一致的,房屋權屬登記機關不得為其辦理房屋權屬登記手續。因此在吳先生購買的預售商品房竣工交付、取得房屋所有權證之前,該商品房不能辦理轉讓手續。

房屋合同 篇4

用人單位:濰坊眾成人力資源服務有限公司

勞動者姓名: 性別: 身份證號碼:

因以下第 1 項

1、勞動者辭職或自動離職;

2、用人單位提出解除合同;

3、勞動合同到期終止合同;

4、勞動者享受養老保險待遇;

5、其他原因勞動合同終止的(辭退、開除、除名) 。

雙方合同期限 年 月 日至 年 月 日,工作崗位:業務員 勞動者在用人單位工作年限 個月,本人本單位繳納失業保險年限 個月,自年 月 日解除或終止勞動合同,現報去備案。

職工:(簽字)

單位:(蓋章)

勞動人事局(蓋章)

年 月 日

說明:

1、解除或終止合同均應填寫本備案書,備案時單位應持《勞動合同》文字作為審查依據。

2、本備案書一式五份,單位二份,本人檔案一份,社會保險處、勞動就業辦公室各一份。

3、此備案書不影響勞動關係雙方發生勞動爭議時的申訴權利。

4、解除合同書備案後,按照《勞動合同法》規定,向勞動者履行告知義務,告知其檔案轉移和保險手續的辦理情況及進行失業登記的事宜。

房屋合同 篇5

賣方:__________________

身份證號碼:____________

聯絡電話:______________

買方:__________________

身份證號碼:____________

聯絡電話:______________

依據國家有關法律、法規和本市有關規定,雙方在自願、平等和協商一致的基礎上,就房屋買賣一事達成協議,訂立本合同。

第一條 交易房產情況。

賣方所擁有的房地產座落於深圳市__________區_______路_______小區_____房(以下簡稱該物業),建築面積為______平方米(具體面積以政府有關主管部門的確認為準),房地產證號碼為________,其他情況_________________。買方對該房地產情況已充分了解。房地產內附著設施見附表。

第二條 成交價格。

該物業之轉讓成交價為人民幣/港幣_______元(¥_______)。

第三條 付款方式。

1、買方在簽署本合約時向賣方支付人民幣_______元(¥_______)作為購房定金,賣方在收取定金後向買方出具收據。

2、人民幣_______元作為第二部分樓款,付款方式如下(買方只可選擇一種):

(1)一次性付款( )

①上述第二部分樓款民幣____________元(¥_______)須在簽署《深圳市房地產買賣合同(現售)》時或之前全部付清,且該合同須於_______年_______月_______日或之前簽署。

②買賣雙方同意,上述第二部分樓款由買方先交予銀行做資金監管。

③國土局正式受理由買賣雙方簽署的《深圳市房地產買賣合同(現售)》,且過戶轉讓手續全部辦理完畢並領取新房產證後,監管銀行將第二部分樓款付清給賣方。

(2)銀行按揭付款( )

①買方須於交納定金後_______天內首期款人民幣_______元(¥_______)(注;具體的首期款金額以銀行按揭承諾書為準)在指定銀行做資金監管帳;並前往銀行、律師樓等地簽署有關按揭的檔案;依時交納由按揭而產生的律師、保險、公證、評估、登記費等,買方不得藉故推託,否則視為違約。

②在銀行承諾貸款並出具承諾書後的三天內,買方須和銀行落實計清首期房款(補交或多退),即上述第二部分樓款總額減去銀行承諾貸款之金額,同時買賣雙方簽署《深圳市房地產買賣合同(現售)》並且辦理過戶手續。

③過戶轉讓手續全部辦理完並且買方領取到新房產證後,銀行將監管的房款付清給賣方。

第四條 繳納相關稅費

按政府有關規定,買賣雙方需付稅費:①營業稅;②增值稅;③印花稅;④城建維護稅;⑤產權登記稅;⑥契稅;⑦所得稅;⑧公證費;⑨查證費;⑩其它:______________。

其中買方支付上述_______項費用,賣方支付上述 _______項費用。

第五條 交樓時間

買賣雙方同意交樓時間為______________

房屋合同 篇6

發包人(全稱):___________________

承包人(全稱):___________________

發包人、承包人根據《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》,經協商一致,對_____________(工程全稱)簽定工程質量保修書。

一、工程質量保修範圍和內容

承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任。

質量保修範圍包括地基基礎工程、主體結構工程,屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏,供熱與供冷系統,電氣管線、給排水管道、裝置安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他專案。具體保修的內容,雙方約定如下:__________________。

二、質量保修期

雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定,約定本工程的質量保修期如下:

1。地基基礎工程和主體結構工程為設計檔案規定的該工程合理使用年限;

2。屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏為________年;

3。裝修工程為_____年;

4。電氣管線、給排水管道、裝置安裝工程為_______年;

5。供熱與供冷系統為____________個採暖期、供冷期;

6。住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為__________年;

7。其他專案保修期限約定如下:______________。

質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

三、質量保修責任

1。屬於保修範圍、內容的專案,承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委託他人修理。

2。發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修。

3。對於涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,採取安全防範措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。

4。質量保修完成後,由發包人組織驗收。

四、保修費用

保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

五、其他

雙方約定的其他工程質量保修事項:_____________。

本工程質量保修書,由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。

發包人(公章):____________

法定代表人(簽字):________

_________年_______月______日

承包人(公章):____________

法定代表人(簽字):________

_________年_______月______日

房屋合同 篇7

一、甲方將其所在位於 的房屋 樓整套作為生活居住,出租給乙方使用,房屋租憑協議書。

二、租賃期限:自 _____年____月__日到____年____月____日止。

三、租金及付款方式:

1. 租金優惠至每季 元整(大寫數字/元整),乙方在起租日前十天支付給甲方,押金為 元。

2. 租金先付後用,一季一付,在每季的前10天將下一季的房租付清,協議書《房屋租憑協議書》。

4. 甲方在收到乙方租金(包括押金)後,應開具收據給乙方。

四、乙方履約事項:

1、乙方及時清付所使用的水、電、煤氣等費用。

2、乙方保證不轉租房屋,並遵守國家法律、法規和物業的管理制度,如乙方造成甲方房屋和鄰居利益受損,甲方可以提前解約,除不返還預付的房租和押金外,還可進一步向乙方索賠和採取其它法律措施。

3、乙方發現水管、下水管道堵漏時,要及時疏通,或請專修人員來處理,費用由乙方負責。

4、為了消防安全和房屋設定,乙方不得在房內用煤球爐取暖、燒飯,不得用電爐用煤球爐取暖、燒飯,發現一次扣押金五百元($500元)。

五、甲乙雙方任何一方在租賃期內解約,必須提前一個月通知對方,否則違約方應支付對方違約金 元。

六、租賃期滿,甲方對協議書第四條和第五條進行驗收,如無損壞,乙方也無其他違約行為,甲方應退還押金,否則甲方有權酌情扣除押金,並保留採取法律措施的權利。

七、本協議一式二份,經雙方簽字即生效。

甲方: 乙方:

電話: 電話:

房屋合同 篇8

甲方:

乙方:

經甲乙雙方友好協商,現就乙方承包甲方所屬投資廣場大廈、臥龍公寓及中餐廳層面和區域性防水維修工程事宜達成如下協議:

1、工程具體範圍:投資廣場大廈裙房頂層屋面及部分節點與立面牆體防水,臥龍公寓頂層面防水層,中餐廳層面防水層進行翻修處理,在原有防水層另行加鋪SBS防水材料以及對原有防水層的透氣裝置進行重新佈置改造,對部分節點與立面牆體進行防水處理,具體工程量見,具體材料質地與施工工藝按乙方所報方案經甲方確認。

2、雙方約定以上工程採用包工包料的方式由乙方承包,包乾價為元。

3、乙方應保證嚴格按國家建築質量規範及屋面工程、防水工程施工規範進行合理施工,採用符合國家標準的材料,確保施工質量。乙方承諾對維修後的屋面防水質量保修五年,五年內出現滲漏水問題(人為或不可抗力因素除外)乙方負責修復,因頂層屋面滲漏水造成的裝修損壞或其它問題均由乙方負責及時修復,乙方承擔修復的所有費用。如在保修期內,出現質量問題,甲方通知乙方後,乙方在三個工作日內不予修復或甲方無法通知到乙方,甲方有權另行聘請他人維修,所有費用由乙方承擔屋面防水協議書屋面防水協議書

4、工程進度及完成時間為7天,自雙方簽字確認之日起開始計算。如因雨天或其它不可抗力造成無法施工,工期順延,由乙方負責對施工現場的成品、半成品進行保護並預防屋面滲水對樓內設施的損壞。

5、工程完工且經甲方驗收合格後,甲方在七個工作日內支付工程款的80%即元,其餘20%即元留作質量保修保證金,一年後無質量問題甲方將質保金的75%即元支付給乙方,餘款在五年保修期滿時支付給乙方屋面

6、工程施工中乙方應遵守甲方所聘物業公司的各項管理規定,避免對物業正常使用的影響。工程施工中的安全問題由乙方自行負責,甲方不對因本工程所產生的任何直接或間接安全事故負任何責任

7、本協議一式三份,雙方各執一份,甲方物業公司一份,自雙方簽字之日起生效。

8、本協議未盡事宜由雙方另行協商解決,不能協商一致的,任何一方均有權向荊州市仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟屋面防水協議書合同範本。

甲方:

乙方:

授權人簽字:

授權人簽字:

年月日年月日

房屋合同 篇9

出賣方(甲方):______________

購買方(乙方):______________

甲方及乙方根據《中華人民共和國合同法》及其他有關規定,為明確買、賣雙方的權利義務關係,經協商一致,於__年___月__日簽訂商品房銷售合同(以下稱該合同),並同意根據該合同之有關規定簽訂本協議,以補充該合同未盡善之部分,共同遵守。

1.甲方依據《商品房銷售許可證》第____號將在____市區____路____號的____單元____層____號的商品房(以下稱該商品房)出售給乙方。

2.土地使用期限自____________起____________止。

3.該________之建築材料及裝置以附錄________為標準。

4.甲、乙雙方同意按附錄所列之該商品房售價及付款辦法付款。對交款日期及付款方式,乙方必須嚴格遵守。

5.如乙方未能根據附錄____之規定期限依時交付樓價款者,由滯付之日起計算直至付款之日止,乙方每日須按該合同第____條向甲方支付該合同所列出之滯納金。同時甲方還可以書面方式催乙方付款。如乙方逾期七日仍未依時支付樓價欠款及/或滯納金,甲方有權視乙方違約而作中途退房處理並有權終止該合同及本協議。甲方可以書面通知乙方解除該合同及本協議,並報知_______市房地產管理機關備案後另行出售。乙方已付之樓價款由甲方按該合同第八條之規定扣除違約金及/或滯納金,並於甲方將該商品房另行售予他人時,賠償甲方因轉售引致的損失後,退回乙方。轉售如有盈餘,則歸甲方所有。乙方已付樓價款不足以支付違約金及損失賠償時,甲方保留追究乙方法律責任之權利。

6.乙方應於甲方發出該商品房交付使用通知書之日起十四天內,按甲方指定的地點及方式付清樓價餘款(若有)、滯納金(若有)及其他乙方在該合同及本協議下應繳的款項,並接受甲方移交鎖匙;否則甲方將有權根據本協議第5條收取滯納金及/或違約金並安排處理該商品房,乙方不得對此提出任何異議。乙方並須向甲方負責因乙方逾期收摟而引致的任何損失及費用。收樓前如該商品房有未妥善之處,乙方不得藉此拒絕收樓。

7.乙方繳清本協議第6條的款項後,應即辦理領取該商品房鎖匙的手續,甲方向乙方移交鎖匙當天即視為乙方實際對該商品房收樓之日。如乙方於繳清該款項後十天內仍未辦理該手續,視為乙方已實際收樓。

8.在乙方實際對該商品房收樓後如該商品房被他人佔用或遭受損毀或物業內部的裝置、設施被破壞,概由乙方自行負責。

9.如遇下列特殊原因,甲方可無須根據該合同所訂定之日期將該商品房交付乙方,並可延期交付該商品房予乙方使用,而不用承擔任何違約金及/或滯納金。

(1)人力不可抗拒的自然災害或其他事故;

(2)施工過程中遇到不能及時解決的異常困難及重大技術問題;

(3)其他非甲方所能控制的因素;

(4)承建商之延誤;

(5)市政府配套設施及安裝之延誤;

(6)政府部門延遲檔案之批准;

(7)圖紙之更改;

(8)無法預見的意外事件;

(9)為執行當時政府的法規而引致的延誤;

(10)供水、供電部門未能按時接通室內外的水電設施。

甲方應將延期原因以書面通知乙方,乙方不得提出異議。如有特殊需要或在不能預見的情況下,甲方須再度延期支付該商品房予乙方使用,甲方則須出示承建商有關檔案及得到有關政府部門的批准,方可再度延期。

10.除甲方根據該合同或本協議之規定有權逾期交房外,如甲方逾期交付該商品房予乙方使用,由該合同或本協議規定的期限或經延期屆滿之日起至交付使用日止,甲方須按該合同第_______條之規定向乙方支付該合同所列出的滯納金。但如果由該合同期限或依本協議第9條款經延期後之日起一百八十天後,甲方仍未能將該商品房交付乙方使用的,即視為甲方違約。屆時乙方有權在三十天內單方面以書面提出解除該合同及本協議,並報_______市房產管理機關備案。甲方應將乙方已付之一切款項、上述滯納金及該合同第_______條規定的違約金在接獲乙方書面通知後三十天內退付乙方(但乙方已付之律師費、公證費、交易費及乙方已向政府繳納的稅費概不獲退還),但乙方將不得要求其他賠償。如乙方在三十天內未以書面解除該合同及本協議,則甲方每月應照以上方法,支付滯納金予乙方。

11.甲方有權更改該商品房之圖紙,如更改後該商品房面積不多於或不少於原出售面積之10%,乙方不得提出異議,但該商品房售價則因面積多少而增減。如少於或多於原出售面積之10%,乙方可選擇接受新面積,而售價亦因面積多少而增減或在收到該商品房交付使用通知書後七天內以書面提出取消該合同及本協議,甲方將在收到通知書後十四天內將乙方所交樓價款無息追還(但乙方已付之律師費、公證費、交易費及乙方已向政府繳納的稅費概不獲退還),甲方亦可以將該商品房另賣予別人。有關該商品房建築面積、建築設計、裝修規格以及裝置均以房產執照載明為準。該商品房之圖紙及規劃如有更改,以有關部門批准之圖紙及規劃為標準,不再通知。乙方不可提出異議。

12.《房產執照》詳列之面積與出售面積有差距的,差距在正負2%內時,互不補/退差價,超過正負2%之部分,甲、乙雙方應當互相返補。

13.甲方須根據該合同第五條款負責保修該商品房,但對因任何不可抗力或由乙方過失或其他人為原因造成的損壞或改動或在保修期滿後出現的問題概由乙方負責,甲方不負保修之義務。如該商品房經乙方裝修改變原狀,甲方亦無須負保修之義務。

14.乙方除按時繳付該合同及本協議規定之樓價款外,並同意在簽訂本協議及在接收該商品房之前,按政府部門和甲方及大廈管理公司之要求繳清契稅、交易費及管理費、保證金等應付之費用。

15.乙方在接收該商品房後,須承擔該商品房的一切風險及負責支付該商品房的一切稅費及/或其他費用。

16.乙方使用該商品房時必須遵守中華人民共和國國家法律、法令和社會道德,乙方所購商品房只可作附錄所列用途使用,並確認和遵守該大廈管理公約。乙方在使用期間未得該大廈的管理人及責制市有關的建設和房地產管理部門批准,不得擅自:

(1)改變該商品房的外觀及結構;

(2)改變使用功能;

(3)設定工場;

(4)儲存任何違禁品;

(5)在該商品房內加建任何部分和上蓋。

如確需改變,乙方應取得設計之有關部門和房產管理之有關部門的同意,並辦理相應的手續,且該商品房如有損壞應自費修繕。乙方因裝修而影響該大廈的整體觀瞻,甲方有權提議改變或終止乙方裝修。因乙方擅自改變該商品房的外觀及/或結構而損害了他人利益或者造成嚴重後果,所引起的法律及經濟責任概由乙方完全承擔。

17.自本協議簽訂日起,乙方或其承讓人應按政府有關規定繳納該商品房土地使用費及其他一切應繳之費用及稅項。

18.該商品房建成後乙方享有該商品房之房產權及相當於該商品房建築面積佔大廈總面積比例的土地使用權,該大廈除甲方已售出的房屋外全屬甲方所有。甲方有權保留以下絕對權利而不需得到乙方同意:

(1)按政府的規定製定大廈管理公約,決定大廈管理人、管理費用的分攤及管理人的酬金;

(2)將該大廈任何部分(除該商品房及其他已賣出的單位外)改變為該大廈之公共部分,及隨時收回該部分歸甲方所有;

(3)將該大廈任何部分(除該商品房及其他已賣出的單位外)賣出或交還政府;

(4)有權更改該大廈或其中任何部分之名稱及編號,無須向業主負責任何因此而引起的損失、費用或開支。

19.乙方在轉讓該商品房時,應於有關轉讓檔案簽署之日起立即就使用變化情況以書面通知管理人(管理人未收到通知前乙方要負責該商品房應支付的管理費用)。

20.該商品房於交付後,由甲方委託之公司負責及實行統一管理。乙方理解並同意由甲方擬訂的該大廈之管理公約為該合同及本協議不可分割之組成部分。乙方必須在簽署該合同及本協議之同時,與甲方簽署該大廈之管理公約的承諾書。乙方的承讓人必須簽署該大廈管理公約之承諾書,同意無條件嚴格遵守所有該大廈管理公約之條款、規定及分擔與管理該大廈有關的一切費用和稅項而不得提出異議。

21.乙方出租、轉讓、繼承或抵押該商品房時,必須向房管部門辦妥合法手續。出租、轉讓、繼承及/或抵押合約中必須載明受讓人、租用人、繼承人、抵押權人應當無條件接受大廈管理公約。受讓人、租用人、繼承人必須在和該大廈管理人簽訂該大廈之管理公約的承諾書後,方可佔用該商品房。受讓人、租用人、繼承人向管理人簽訂承諾書之前的一切管理費用由乙方承擔。

22.乙方及其承讓人必須根據中華人民共和國和當地有關的法律及政令按時繳交應繳付的地稅及其他市政通訊、水、電費用。同時乙方及其承讓人於入住時必須償還甲方代墊付之水、電力、煤氣、電話等之開戶費、按金、表費等支出。

23.如乙方更改通訊地址,必須以書面通知甲方。

24.甲方根據該合同及/或本協議發出通知書予乙方(包括交付使用通知書),如甲方根據其記錄之乙方最後通訊地址,經郵局將通知書寄往乙方,在寄出48小時後,甲方可當作乙方已收到通知書處理。

25.本協議為該合同的組成部分,有同等法律效力。

26.本協議的訂立、變更、解除、終止及訴訟均依照中華人民共和國法律、法令和地方政府有關規定,並受其制約。

27.本協議的附錄均為本協議的組成部分,本協議書寫及印刷之文字均具同等效力。

28.甲、乙雙方如在履行合同中產生爭議,應及時協商解決,協商不成時,雙方可直接向有管轄權之人民法院起訴。

29.該合同及本協議一式四份,甲、乙雙方各執一份,送所在地房地產交易市場登記機關一份、公證機關一份。各份均具同等效力。

甲方:(蓋章)_________ 乙方:(蓋章)_________

地址:_________________ 地址:_________________

法定代表人(簽名)_____ 法定代表人(簽名)_____

代理人:_______________ 代理人:_______________

開戶銀行:_____________ 開戶銀行:_____________

賬號:_________________ 賬號:_________________

電話:_________________ 電話:_________________

郵政編碼:_____________ 郵政編碼:_____________

簽約時間:_____________