隨著法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那麼大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家收集的買賣合同5篇，歡迎閱讀與收藏。
合同立協雙方：
賣方(以下簡稱甲方)：_________________________________________
買方(以下簡稱乙方)：_________________________________________
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議，以資共同遵守。
一、 基本情況：
1、 乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(縣)_____________路_________弄(新村)______________支弄_____________號________號廠房______層，廠房建築面積_____________平方米，並配套場地______________平方米，按房產證為準。
2、 土地使用許可權為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產權證。
3、 廠房區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。
二、 廠房價格及其它費用：
1、 廠房價格每平方米人民幣______________________元(大寫)，總價(含人民幣土地價格)人民幣_______________________________元(大寫)。
2、 土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。
3、 乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元(大寫)。
三、 付款方式、期限及交房期：
1、 廠房總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元(大寫)。
(1)________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格後交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房後支付人民幣__________________萬元(大寫);
(2)其餘房款應在甲方辦妥相關產權交易後(以產權交易中心核發產權證之日為準)6日內一次性付清，在辦理中產生的契稅由乙方負責。
2、 以上付款以轉帳或現金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權終止合同，並要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土地總價的10%計;若甲方不能辦理土地、房產二證，或將土地、廠房抵押給任何第三方，則售房合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，並按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、 其他規定：
1、 甲方在辦理好產權證後再給乙方協助辦理產權過戶手續，在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、 乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，但必須通知管理方，受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商註冊。
3、 廠房內土地屬批租，廠區內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協助乙方辦理搭建祕備的簡易棚手續。
4、 乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高汙染、高用電量的專案。
5、 乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。
6、 乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
7、 本合同未盡事宜由雙方協商補充確定，與本合同具有同等法律效力。
8、 甲方在完成售房的全過程後，則乙方有權支配和使用該廠房，甲方無權干涉。
9、 本廠房的質量保修期為交付後一年內有效。
五、 本合同主體及責任：
1、 甲方：_________________________法定代表人：______________委託代理人：____________
2、 乙方：_________________________法定代表人：______________委託代理人：____________
(甲、乙雙方所繫法定代表人，具有連帶及擔保責任)
六、 本合同經雙方代表簽字或蓋章後生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執一份，房產管理局和公證處各執一份。
甲方： 乙方：
代表( 簽名蓋章)： 代表( 簽名蓋章)：
電話： 電話：
簽約日期： 年 月 日 簽約地址：
買賣合同 篇2甲方： ;(以下簡稱“甲方”)
地址：
乙方： ;(以下簡稱“乙方”)
地址：
雙方本著友好、平等、互利、自願、誠實、信用的原則，就甲方委託乙方購買二手機械等事
宜，達成如下合同條款：
一、委託內容
第一條 乙方從甲方處購買________ 壓路機壹臺，總價_______元整。
甲方收到乙方定金 元整後甲方負責除錯整修費用由乙方承擔，剩餘貨款_______元整付清後方可提車，如違約乙方所交定金不予退回。
第二條 此車屬二手車，無三包服務，甲方可提供技術諮詢。
第三條 甲方提供的_______壓路機配置為_______發動機，發動機號：_______，出廠編號： _______
第四條 乙方付清全部購車款後才具有該裝置的所有權。 若有異議，甲乙雙方應先協商，協商不成由甲方所在地人民法院調解。
二、違約責任
1.合同簽訂後如甲方終止合同，則定金不再退還，歸乙方所有。
2.甲方不能按時支付合同費用或不能按合同規定期限履行其義務，導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。
3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因導致違約，退還總製作費的千分之一。
4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或遲延履行本合同的，應將事件情況以書面形式通知另一方並向另一方提交相應的證明。
5.雙方當事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發生爭議的，應友好協商解決;
協商不成的，則可向人民法院提起訴訟。
6.本合同簽訂後，經雙方當事人協商一致，可以對本合同有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述檔案一經簽署，即具有法律效力併成為本合同的有效組成部分。
甲方： 乙方：
(蓋章) (蓋章)
簽字日期： 簽字日期：
聯絡人： 聯絡人：
買賣合同 篇3上訴人：某某建設集團有限公司，住所地某某省某某市某某鎮。法定代表人：某某，職務：董事長
被上訴人：王某某，男，19 年2月19日出生，漢族，住某某市某某縣某某鎮中心村，系某革某縣某某建築模板廠業主。
上訴人因與被上訴人買賣合同糾紛一案，不服某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書，現提出上訴。
上訴請求：
1、請求依法撤銷某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書。
2、請求依法將本案移送有管轄權的某某市某某區人民法院審理。
3、裁令被上訴人承擔上訴費用。
事實和理由：
被上訴人訴上訴人買賣合同糾紛一案，某某省某某縣人民法院予以受理。上訴人在法定期限內向某某縣人民法院提出了管轄權異議，認為某某縣人民法院對本案沒有管轄權，本案應由有管轄權的某某人民法院審理。某某縣人民法院作出的（20 ） 民初字第666號民事裁定書，認為該院具有管轄權，駁回了上訴人的管轄權異議。上訴人認為，一審法院認定事實不清，適用法律錯誤。
首先，根據法律規定，管轄權異議只對法院是否具有管轄權進行審理，屬於程式審查，不進行實體審理，未經雙方質證的證據不得作為認定事實的依據。而一審法院依據被上訴人提供的“發貨銷售單”的內容認定一審法院有管轄權，顯然對未經上訴人質證的證據進行了審理，違反了程式審查的規定，認定的事實依據不足。
其次，上訴人與被上訴人在某某的經銷代理商簽訂的購貨合同第四條中約定“模板質量及驗收：貨到現場，由甲方相關負責人員驗收確認。若發現模板有脫膠、起殼等質量問題，請在三天內通知乙方，以便雙方及時協商解決”。說明被上訴人提供的作為雙方收發貨物憑證的發貨銷售單僅僅是證明了客戶已經收到價值多少人民幣的貨物的收據，且貨到現場時上訴人履行的是合同約定的驗收確認模板質量的權利，並不涉及對被上訴人約定中的`“本公司如與客戶因各種問題發生糾紛，協商解決，協商不成時，在本公司住所地轄法院解決”的承認。
再次，一審法院依據“發貨銷售單”的格式條款認定一審法院有管轄權，而一審法院依據的此格式條款的內容“本公司如與客戶因各種問題發生糾紛，協商解決，協商不成時，在本公司住所地轄法院解決”，此款內容顯然限制了上訴人的自由，排除了上訴人的主要權利，且在收發貨物時被上訴人未對此款內容向上訴人進行合理的提示和說明。因此依據《合同法》的相關規定，該格式條款無效。
第四，在上訴人與被上訴人在某某的經銷代理商簽訂的購貨合同
中第七條約定“本合同若發生爭議雙方協商解決，協商不成，交某某市某某區人民法院訴訟”。合同中當事人有約定管轄應尊重約定。因此有管轄權的法院應該是某某市某某區人民法院。
綜上所述，上訴人請求貴院依法審查，將本案移送至有管轄權的某某市某某區人民法院審理。
此致
某某市中級人民法院
上訴人：某某建設集團有限公司
年 月 日
買賣合同 篇4出售方（以下簡稱甲方） 身份證號碼:
購買方（以下簡稱乙方） 身份證號碼:
甲、乙雙方經友好協商,
就甲方向乙方出售自有的 小松pc200-7 舊挖機一事達成以下協議:
一、甲方同意將自有的舊挖機(該編號為: )
出售給乙方, 經乙方負責人及技術人員現看
機試機後,以協定價格為為人民幣為 元大寫 萬元整
甲方負責惠州到 的運輸費用 。
二、甲方保證出售該挖機具有合法正當手續
（中華人民共和國海關進口貨物報關單編號
（ ）,非偷盜無貸款行為,保證此挖機在出售前的債務與乙方沒有任何關聯.
如甲方以前和他人或合夥人有經濟糾紛，產權問題將與乙方無關。如該挖機是甲方偷盜或來
路不明的，甲方將負全部法律責任。
三、甲方在自己的場地上負責將該挖機安全裝上乙方的運輸車上。
保證乙方順利離開，乙
方在一次性付清協定價後（收款以收款收據為準）,取得該挖機所有權,(由甲方自動轉給乙方) 。
四、為了雙方共同遵守特訂立此協議。
五、此協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字按手印後立即生效
甲方姓名： 乙方姓名：
電話 ： 電話：
家庭住址: 家庭住址:
甲方銀行收款帳號：
乙方銀行轉款帳號：
買賣合同 篇5甲 方：鼠場鄉新合村石灰岩採石場法定人楊昌華（以下簡稱甲方）
身份證號碼： 乙 方：卡羅鄉卡羅村上卡羅組郭行江（以下簡稱乙方）
身份證號碼： 轉讓事由：
一、原採石場法定代表楊昌華同志因家庭孩子就學，本人所做其他工作煩重，無能力參與採石場的各項工作，為使該石場能正常運轉。經甲、乙雙方議定，甲方自願將採石場的個人股份轉讓給乙方，轉讓資金（石場資產折幣）共肆拾貳萬(￥420000.00)元整。
二、自乙方從接手該股份之日起，甲方在過去採石中發生的各種債務與乙方無關，由甲方自行處理。
三、過去該採石場中甲方所投入的股份所發生的效益從轉讓之日起一併與甲方無關。乙方從20xx年8月1日開始，石場所產生的效益、債務由乙方自行安排。
四、從轉讓之日起，石廠的一切責任由乙方和相關三位股東（張祥梅、羅廷仙、郭亮）自行承責任擔。
五、以上轉讓協議一式三份，雙方簽字生，石場、甲方、乙方各持一份為憑，如有反悔，所有損失將由返悔方承擔。
甲 方： 乙 方：
石場股東簽字：
年 月 日
