當前位置:才華齋>範例>合同協議>

關於房屋合同模板集合10篇

合同協議 閱讀(2.44W)

隨著人們對法律的瞭解日益加深,合同的用途越來越廣泛,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那麼大家知道合同的格式嗎?以下是小編收集整理的房屋合同10篇,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

關於房屋合同模板集合10篇

房屋合同 篇1

發包方:XX建築裝飾工程有限公司(以下簡稱甲方)

承包方:(以下簡稱乙方(yifang))

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、法規,甲、乙雙方在平等自願、誠實信用的前提下就

裝修工程施工事項達成以下協議,以資共同遵守。

一、工程概況

1.1工程名稱:。

1.2工程地點:。

1.3施工面積:。

二、工程承包範圍及工作內容

2.1工程承包範圍:。

2.1.1(省略)。

2.2工程管理

2.2.1施工時,乙方(yifang)應確保工地附近現存的一切市政配套設施維持正常狀況、消防通道暢通等;如因工程引起上述設施的破壞,乙方應立即予以修復並通知甲方。乙方應保證工地附近居民生活不受施工影響。

2.2.2施工時,乙方應滿足工程所在地文明施工及環境保護等相關要求,確保工地及周圍區域安全、衛生、整潔。乙方自行安排施工所需要的排汙、排水、渣土(及其他垃圾)裝運等工作。

2.2.3乙方已經部分施工完畢的工程,需要採取相應的保護措施(如:地面鋪貼後應覆蓋保護膜)。

2.2.4乙方應根據甲方及監理的要求及時修補缺陷,或根據施工圖紙的進行工程變更。

2.2.5乙方承包工程整體竣工後,應提供相關資料書面通知甲方驗收。

2.3材料及裝置採購

2.3.1工程所需材料,除本合同附件《材料裝置配置表》中特別註明外,由乙方負責採購提供。乙方採購的主材,應根據甲方書面要求提供樣品封存。

2.3.2(省略)。

2.3.3乙方進場的原材料、半成品等,必須提供原材料清單及相關質量合格證明。上述原材料、半成品,應經甲方驗收合格後方可使用;否則,甲方可以中止付款並不承擔違約責任,工程工期不予順延。

三、工程期限

3.1本工程開工日期為,竣工日期為。

3.2工程因甲方或不可抗力原因延期的,期限予以相應順延;工程因乙方原因延期的,期限不得順延。

3.3(省略)。

3.4實際竣工日期以甲方、乙方、設計方、監理方四方共同進行竣工驗收後籤認的竣工日期為準。

四、質量與驗收

4.1工程質量要求:優良、合格。

4.2乙方應確保本工程質量達到國家和地方現行的建築、安裝工程施工及木結構驗收規範、施工操作規範和質量驗收標準,並保證可以一次性驗收通過。驗收標準如下:

1、《建築電氣工程施工質量驗收規範》

2、《通風與空調工程施工驗收質量驗收規範》

3、《建築地面工程施工質量驗收規範》

4、《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》

5、《木結構工程施工驗收規範》

6、《建築工程施工質量驗收統一標準》

7、室內外裝飾施工圖、相關效果圖及照片

8、《材料裝置配置表》及部分主材封樣照片

其他:

4.3隱蔽工程和中間驗收

4.3.1隱蔽工程和分項工程需要中間驗收的,乙方應提前24小時通知甲方駐工地代表,監理、工地代表驗收合格簽字認可後方可進行下道工序施工。

4.3.2施工期間,甲方不定期對乙方所承包的工程質量、進度、安全及現場文明施工管理等進行綜合檢查和考核。對於檢查中發現的問題,乙方應按甲方或監理方要求進行整改,對於較為嚴重的質量安全問題,甲方有權從工程款中每次扣除500~5000元。

4.4竣工驗收

甲方在收到乙方竣工驗收通知單及全部驗收檔案後3日內組織進行驗收。

五、工程價款、結算辦法及付款方式

5.1本合同總價款為:(大寫)元、

(小寫)元。竣工驗收合格後以甲、乙雙方申請額為準。

5.2工程結算辦法:

5.2.1包工包料:。

5.2.2包清工:。

5.3付款方式

5.3.1工程開工後7日內付給乙方員工每人50元生活費,其次按工程進度支付。工程竣工後支付至總價款的`70%,驗收合格後支付至總價款的80%,審計完成後支付至總價款的95%.剩餘總價款的5%為質保金,於工程驗收合格後兩年屆滿後支付。

5.3.2(省略)。

六、雙方權利和義務

6.1甲方權利和義務

6.1.1甲方委派為甲方管理人員代表,行使合同約定的甲方權利,履行甲方的義務。

6.1.2提供《裝飾、裝修施工圖》圖紙,組織設計單位技術交底和施工圖會審,協調設計單位及時解決施工中的問題。

6.1.3監督工程質量和進度,檢查文明施工情況,組織隱蔽工程驗收、工程中間驗收和竣工驗收,辦理現場技術簽證。

6.1.4審查並確認乙方施工方案。

6.1.5根據乙方工程進度,向乙方按約定支付工程款。

6.1.7僅提供工程施工所需距施工現場30米的電源和水源,工程所需的施工用水、用電和通訊線路的接入及相關費用等,均由乙方負責。

6.2乙方權利和義務

6.2.1乙方委派為乙方專案經理,代理行使合同約定的乙方權利,履行合同約定的乙方義務。任何對乙方專案經理髮出的指示,均視為有效地傳達給乙方。

6.2.2乙方應向甲方報送施工方案,經甲方審批後實施。乙方對工程施工中的重要工作向甲方提出書面報告,甲方未在5個工作日內作出書面答覆,則乙方可以視為甲方同意乙方書面報告中的建議並據此作出決定。

6.2.3(省略)。

6.2.4本工程每分部工程完成後,乙方需向甲方以書面形式申請驗收;驗收合格後,乙方進行下一道工序。若甲方收到書面申請後7個工作日內未組織驗收,乙方視為本分部工程合格可進行下一道工序。

6.2.5因乙方施工失誤造成工程質量不合格或工程期限延誤,乙方承擔因此造成的全部損失,並承擔相應的違約金。

6.2.6加強施工現場管理,採取安全防範措施,如因自身管理原因在施工中出現甲方、乙方或第三方人身、財產損害所造成賠償的,乙方承擔賠償責任;甲方按照本合同5.3.2款處理。乙方承擔賠償責任後,甲方將扣除的款項予以支付。上述賠償責任包括但不限於:損害賠償額、訴訟費用、律師費用及處理該事故的其他所有費用。

6.2.7乙方自行負責乙方現場管理人員及工人的食宿及工資、補貼等相關費用。因勞動爭議或甲方工人故意或過失造成甲方損害的,甲方按照本合同5.3.2款處理。乙方工人和管理人員應統一著裝或其他標識。

6.2.8(省略)。

6.2.9成品保護要求:已竣工工程未交付甲方前,乙方按本合同約定負責對已完工工程的成品保護工作。期間發生損壞(含正常使用損耗),乙方負責修復。乙方在施工期間,損壞已交付的已完工工程成品,乙方負責修復或賠償。

6.2.11必須配備專職的安全員和質檢員,為安全施工和工程質量把關。

6.2.12提供企業法人營業執照副本、組織機構程式碼證副本、資質證書副本、法定代表人和授權代表以及專案經理專業技術資格證、居民身份證影印件(均需要加蓋乙方印章)。

七、安全生產

7.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規定》,確保施工場地的人員和財產安全。

7.2乙方應嚴格遵守《中華人民共和國消防法》及其條例規定,施工過程中防患未然,積極排查火災隱患。

7.3乙方違反上述法律、法規或規程發生安全或火災事故的,乙方應承擔由此造成的一切經濟損失。

八、工程保修

8.1工程保修按《建設工程質量管理條例》和《房屋建設質量保修辦法》執行,保修期從甲方驗收合格之日起算貳年;驗收過程中需要整改的,從整改後驗收合格之日起算。

8.2保修期內出現質量問題,乙方應在甲方(或甲方指定的物業公司)通知後24小時內,與甲方有關人員檢視現場;檢視現場後24小時內提出書面處理方案,複雜、重大維修專案應在兩天內提出書面處理方案。處理方案經甲方同意後,按約定及時完成維修任務。

8.3(省略)。

8.4除非不可抗力或甲方原因,乙方未逾期完成維修任務或的,每遲延一日向甲方支付200元違約金。

8.5保證期內,工程質量缺陷或維修工作造成他人人身、財產損害的,按照6.2.6款處理。工程保修條款中未約定的其他事項,依照本合同其他相應條款處理。

8.6保修期滿,經甲方(或甲方指定的物業管理部門)驗收後,退還剩餘的質保金。質保金不計利息。

九、違約責任

9.1本合同生效後,除非不可抗力和本合同另有約定任何一方不得單方解除合同。單方解除合同的,要承擔對方所有損失,並向對方支付本合同總價款10%的違約金。

9.2乙方如不能按本合同約定完成本工程,應向甲方承擔逾期違約金。每逾期一天,在30日以內的,乙方按工程總價款萬分之五向甲方累積支付違約金;超過30日以外的,乙方按工程總價款千分之一向甲方累積支付違約金。

9.3(省略)。

9.4除專業裝置、安防、櫥櫃等常規另行分包專案外,事先未取得甲方同意,乙方不得將本合同工程轉包、分包。否則,甲方有權解除合同,並拒絕支付乙方轉包及分包部分工程的工程款。乙方同時應向甲方承擔工程總價款20%的違約金。

9.5甲方未按時支付工程款、結算款的,每逾期一天,應按應付而未支付工程款的千分之五累積承擔逾期付款違約金。

十、爭議處理

甲乙雙方在爭議出現後協商不成的情況下選擇以下第種解決方式:

1、提交仲裁委仲裁;

2、向甲方住所地法院起訴。

十一、合同附則

11.1本合同經雙方法定代表人(授權代表)並加蓋法人公章或合同專用章後生效。

11.2本合同一式三份,甲方執兩份,乙方執一份,具體同等法律效力。

11.3本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協議。補充協議和合同附件均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。

甲方:乙方:

法定(授權)代表人:法定(授權)代表人:

年月日年月日

責任編輯:米、小陽

房屋合同 篇2

甲方:_____________________________

乙方:_____________________________

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就_______________漏水修補承包給乙方修補一事,達成如下協議:

一、費用及付款方式:

甲方委託乙方修補_____________________,乙方以包乾價的形式承包,包乾費用_________元,大寫( ),待乙方修補完工後,由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式:_____________。

二、施工責任:

乙方自行負責工程所需材料費(注:主材為JS防水材料)和人工費和運輸費及轉運費,並全權負責施工現場工作人員的施工安全,保證在施工期間不影響小區業主的正常生活秩序,並承擔違規施工所產生的一切民事法律責任。

三、工期及保質期:

自本合同簽訂之日起5日內,乙方需安排施工人員進場施工,工程施工期限為______日。修補完工後在質保期以內有任何質量問題均由乙方負責修補,並承擔因質量問題而產生的各種費用,質保期為_____年。

四、人員管理:

乙方人員必須遵守甲方小區內的規章制度,服從甲方管理人員的安排,無條件配合甲方對小區進行管理,乙方人員不得損壞小區內公共設施裝置,若有損害則須按市場價照價賠償給甲方;

五、施工垃圾:

施工過程中所產生的`施工垃圾,均由乙方負責清理,並堆放在甲方指定的堆放點,乙方在施工完工後負責清理運走。

六、違約責任:

甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約,違約方將向守約方支付______________元的違約金,並賠償因違約造成的一切經濟損失。

七、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方簽字蓋章後生效,均具有同等法律效力。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 甲方代表: 甲方代表:

聯絡電話: 聯絡電話:

住址:

簽字日期:________年___月___日

房屋合同 篇3

  房屋合同糾紛

一、預售許可證及向法院起訴時段決定商品房買賣合同的效力?

答:出賣人未取得商品房預售許可證明,與買受人訂立的商品房預售合同,應當認定無效,但是在起訴前取得商品房預售許可證明的,可以認定有效。

二、正式商品房買賣合同簽訂前,買受人以認購、訂購、預訂向出賣人支付定金怎麼處理?

答:出賣人通過認購、訂購、預訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣合同擔保的`,如果因當事人一方原因未能訂立商品房買賣合同,應當按照法律關於定金的規定處理;因不可歸責於當事人雙方的事由,導致商品房買賣合同未能訂立的,出賣人應當將定金返還買受人。

三、商品房預售合同未按規定辦理登記備案,就無效嗎?

答:當事人以商品房預售合同未按照法律、行政法規規定辦理登記備案手續為由,請求確認合同無效的,不予支援。

當事人約定以辦理登記備案手續為商品房預售合同生效條件的,從其約定,但當事人一方已經履行主要義務,對方接受的除外。

四、那些情形買受人無法取得房屋,買受人享有什麼權利?出賣人應承擔的什麼責任?

答:具有下列情形之一,導致商品房買賣合同目的不能實現的,無法取得房屋的買受人可以請求解除合同、返還已付購房款及利息、賠償損失,並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任:

(一)商品房買賣合同訂立後,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人;

(二)商品房買賣合同訂立後,出賣人又將該房屋出賣給第三人。

五、出賣人與第三人惡意串通,另行訂立商品房買賣合同,買受人應該怎麼辦?

答:買受人以出賣人與第三人惡意串通,另行訂立商品房買賣合同並將房屋交付使用,導致其無法取得房屋為由,請求法院確認出賣人與第三人訂立的商品房買賣合同無效的,應予支援。

六、將交付或已交付的房屋主體結構質量不合格,買受人的權利應該如何維護?

因房屋主體結構質量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用後,房屋主體結構質量經核驗確屬不合格,買受人請求解除合同和賠償損失的,應予支援。

房屋合同 篇4

出賣人(甲方): 身份證號碼: 買受人(乙方): 身份證號碼: 甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。 一、甲方自願將其村證房位於石家莊市___________區_______________________________________的房屋(建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________ 元)的價款出售給乙方。(含地下室——號—————平方米)

二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。

三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。

四、本合同簽訂後,甲方對———————————的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。

五、本合同簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;

六、違約責任 1、甲方應當於20xx年 月 日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣___四萬______元。

2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。

3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的'損失。

4、本合同簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。

5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。

七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。

1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。

2、依法向————————————————————————————————————區人民法院起訴。

八、其他約定

九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

十、本合同一式5份,甲乙方各執一份,見證人各一份。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

見證人:

年 月 日

年 月 日

房屋合同 篇5

甲方(出租方): 證件型別及編號:

乙方(承租方): 證件型別及編號:

根據《中華人民共和國合同法》等法律、法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,本著平等互利的原則,乙方承租甲方出租房租的有關事宜達成如下合意:

租賃標的'的基本情況:

1、房屋位置: 租賃用途:

2、房屋套型: 建築面積: 樓層: 其他:

3、配套設施:。

租期:

1、租賃期為 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。

2、租賃屆滿,甲方有權收回出租房屋及由甲方所配置的傢俱、家電、乙方應如期完好交還。

3、乙方如要求續租,在同等條件下享有優續租權,但必須在本租約屆滿前 日內向甲方提出書面申請,續租租金雙方另行協商。

租金及支付方式:

1、租金每月為 (即 )

2、租金的支付期限與方式:。

3、在本合同有效期內,租金不予調整。

押金:

乙方向甲方交付 的租賃押金。租賃關係終止時,乙方結清室內水、電、氣、網路、電話費、光纖、物業管理等相關費用,並將附件一所訴物品完好(自然磨損除外)的交給乙方後,且乙方無違反合同約定時、甲方無息歸還乙方該押金。

其他費用:

租憑期間,所發生的水、氣、光纖、物業管理等費用按房屋內人數平均承擔,所產生的電費則由甲、乙雙方按戶承擔。

其他:

1、乙方入住前,甲方應保證房屋及屋內設施完好。

2、乙方在租用期限內,未經甲方同意不得將其承租的房屋轉租他人,不得改變房屋結構,並愛護室內一切裝置(第一條第3條所述)。

3、乙方應與甲方做好公共區域的清潔衛生。。

4、乙方入住後、如因乙方原因導致的損壞,乙方應負責修繕並據實賠償,如因乙方不慎或者使用不當引起的火災、電、氣災害等非自然災害所造成的損失由乙方負責。由於地震、風暴等自然災害所造成的財產損失,甲乙雙方各對自己的財產負責。

5、乙方應按本合同規定按時交付租金、押金和各項費用。且必須嚴格遵守當地公安部門有關管理規定和暫住區域內的各規章制度。

6、乙方租用期滿,如乙方不需續租、則應在到期日30天前告知甲方。且應允甲方或其代理人帶領有意租憑或購買房屋的客人看房。

由於乙方原因導致第六條第2至6條不利情況發生,將視為違約。甲方有權終止合同,收回房屋。並且所交租金及押金不退。

補充約定:。

本協議一式貳份,甲、乙雙方各執一份。簽字後,同具法律效力。

注:該房內水電氣底數為:水 噸、電 度、氣 方。

甲方: 乙方:

電話: 電話:

簽約時間: 簽約時間:

週記

房屋合同 篇6

一、甲方將其所在位於 的房屋 樓整套作為生活居住,出租給乙方使用,房屋租憑協議書。

二、租賃期限:自 _____年____月__日到____年____月____日止。

三、租金及付款方式:

1. 租金優惠至每季 元整(大寫數字/元整),乙方在起租日前十天支付給甲方,押金為 元。

2. 租金先付後用,一季一付,在每季的前10天將下一季的`房租付清,協議書《房屋租憑協議書》。

4. 甲方在收到乙方租金(包括押金)後,應開具收據給乙方。

四、乙方履約事項:

1、乙方及時清付所使用的水、電、煤氣等費用。

2、乙方保證不轉租房屋,並遵守國家法律、法規和物業的管理制度,如乙方造成甲方房屋和鄰居利益受損,甲方可以提前解約,除不返還預付的房租和押金外,還可進一步向乙方索賠和採取其它法律措施。

3、乙方發現水管、下水管道堵漏時,要及時疏通,或請專修人員來處理,費用由乙方負責。

4、為了消防安全和房屋設定,乙方不得在房內用煤球爐取暖、燒飯,不得用電爐用煤球爐取暖、燒飯,發現一次扣押金五百元($500元)。

五、甲乙雙方任何一方在租賃期內解約,必須提前一個月通知對方,否則違約方應支付對方違約金 元。

六、租賃期滿,甲方對協議書第四條和第五條進行驗收,如無損壞,乙方也無其他違約行為,甲方應退還押金,否則甲方有權酌情扣除押金,並保留採取法律措施的權利。

七、本協議一式二份,經雙方簽字即生效。

甲方: 乙方:

電話: 電話:

房屋合同 篇7

轉讓方: (以下簡稱甲方)

受讓方: (以下簡稱乙方)

擔保方: (以下簡稱丙方)

甲、乙雙方經平等自願、互利共贏、友好協商一致,就甲方向乙方轉讓甲方私有的房屋土地一事,達成以下合同條款,以供雙方遵守和履行。

第一條 甲方對產權的宣告

甲方根據國家規定,已依法取得址在 土地使用權,分別是:《國有土地使用權證》,面積 ㎡,土地性質均為工業用地,土地出讓金已繳清。

甲方在該五宗土地上建設房屋幢,合計建築面積為 ㎡,其

中㎡已取得頒發房屋產權證,《房屋所有權證》,其中 ㎡未取得產權證。

甲方對上述土地房屋享有合法的使用權和所有權,甲方確認上述土地房屋

不存在任何產權瑕疵,因取得該土地使用權及房屋所有權所應支付的一切費用均已支付完畢,不存在任何債權債務。

第二條 土地房屋的售價

雙方同意上述土地房屋售價為人民幣 元(大寫佰萬元整),該售

價為土地房屋的整體打包售價,雙方對於該成交價並未明確土地和房屋的分別定價。該售價包含辦理土地及房屋所有權證過戶所需的一切稅費(單指根據法律規定需由甲方承擔的部分)。雙方以土地房屋的現狀交易,乙方已熟知土地房屋的現狀。

第三條 付款方式

1、付款方式

(1)本協議生效之日,乙方應向甲方支付人民幣 萬元定金轉首付款;

(2)在甲方與乙方擬辦理土地使用權、房屋所有權過戶手續,經向市、區

國土資源局及房管局確認收件完整,乙方應在過戶手續辦理完畢即甲方將土地使用權證及房屋所有權證辦理至乙方名下,乙方取得自己名下的土地使用權證及房屋所有權證的 天向甲方再支付轉讓款尾款 萬元。

2、甲方收取本協議轉讓價款的開戶銀行為:帳號為:;甲方亦可書面通知乙方有關甲方收款或委託第三人收款的新的銀行及帳號:

3、甲方收取乙方款項,應按規定開具普通的收款收據予乙方或乙方指定的單位或個人。

第四條 土地房屋的交付

1、土地房屋以現狀交付乙方,於土地行政主管部門和房屋行政主管部門開具受理轉讓通知單之次日交付。

2、乙方支付首期轉讓款之後,可以裝修裝璜但不得入住。甲方目前使用的.房屋商定在 之前交付給乙方。

第五條 雙方的權利義務

1、甲方保證該宗轉讓土地及房屋權屬清楚,界址明確,甲方有權對該土地使用權及房屋進行處分,保證該宗地及房屋轉讓不存在權屬糾紛或債務糾紛。

2、甲方保證有權轉讓本合同項下的地塊及房屋,並具有與乙方簽署本合同的完全能力。

3、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

4、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

5、甲方此前已將出售的土地房屋向銀行設臵貸款抵押,甲方應在本合同簽訂且收到首付款之日起天內進行解押。

6、甲方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

7、甲方應自本合同簽訂之日起 個月內將本合同項下的地塊及房屋所有

權過戶至乙方或乙方所指定的企業名下,但乙方應當履行相應的配合工作。

8、甲方應負責處理好與相鄰土地的邊界糾紛,若因邊界權屬不清所引起的一切糾紛均由甲方負責處理並承擔相應的責任,乙方對此不負任何責任。

9、甲方應按照約定時間交付土地房屋及相關產權證件。

10、土地房屋交付日之前的水電費(其中不包括乙方進場裝修裝璜所產生的水電費)、與土地房屋有關的稅費由甲方承擔,並負責交清。交付日之後所產生的水電費及其他費用(除法定應由甲方交納的交易稅費包含在售價中外),由乙方負擔。

11、除土地房屋過戶外,雙方應在合理期間內,辦理其他需要過戶的手續,如水電戶等。具體做法由雙方另定。

第六條 稅費的負擔

因本案交易(過戶)所需的稅、費,由甲方承擔;辦理新證的稅、費由乙方自理。雙方按照約定各自交納稅、費。

第七條 轉讓的法律狀況

1、甲方轉讓本協議所涉及之土地使用權及房屋所有權後,該土地使用權出讓合同及登記檔案中載明的權利和義務隨之轉移給乙方;

2、在土地使用權的轉讓登記以前,有關該地塊及房屋產權瑕疵所引起的風險、責任,由甲方承擔;自房地產登記機關核准轉讓登記之日起,有關該地塊及房屋的風險和責任由乙方承擔。

3、甲方為取得該地塊的土地使用權房屋所有權所需支付的一切款項、費用(包括但不限於政府回填綠化費)、債務、責任,由其自行承擔,不因本協議的生效及轉讓登記手續的辦理而轉移。

第八條 違約責任

1、在本協議生效後,任一方均不能單方面解除本協議,或拖延履行本協議應盡義務超過天,視為構成根本性違約。守約方有權單方自行解除合同,啟用定金罰則,並追究違約方的其他違約責任。

2、因甲方隱瞞事實真相,出現第三人對本協議所指的土地使用權、房屋所有權主張權利或其他甲方原因,致使本協議不能履行或不能過戶登記至乙方名下的,視甲方單方違約,甲方應支付乙方相當本合同價款 % 的違約金。

第九條 特別宣告

本合同簽訂後,若辦理土地房屋過戶登記時,需按照相關政府職能部門要求另行填寫表格、簽訂其他轉讓合同範本的,如與本合同內容不一致的,以本合同為準,包括但不限於售價、交易稅費承擔者等。

第十條 保證責任

1、甲方法定代表人,願以個人名義及其財產對甲方因本合同須承

擔的民事責任包括土地轉讓款、違約金、賠償款提供連帶保證擔保,對上述民事責任承擔連帶責任。

2、丙方,願以個人名義及其財產對甲方因本合同須承擔的民事責

任包括土地轉讓款、違約金、賠償款提供連帶保證擔保,對上述民事責任承擔連帶責任。

第十一條 合同的效力

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章,且甲方收到乙方支付首付款之日起生效。

2、本合同正本一式 份,雙方各執 份,具有同等法律效力。

第十二條 其他約定:

甲方:

法人代表:

年 月 日

乙方:

法人代表:

年 月 日

擔保方(兩人):

年 月 日

房屋合同 篇8

房屋贈與合同怎麼才能撤銷

原告劉老漢與被告劉某均認可,劉某取得該房屋的前提是照顧父母的日常生活。劉老漢與劉某雖然簽訂了《XX市存量房買賣合同》,但該合同並未約定具體付款時間,且20xx年4月劉老漢將房屋過戶至劉某名下,劉老漢及其他子女在長達5年的時間內並未提出異議;劉某實際已各支付5萬元給其哥哥弟弟。根據《中華人民共和國合同法》規定,“贈與可以附義務。贈與附義務的,受贈人應當按約定履行義務。”劉老漢與劉某的約定未違反法律、法規的強制性規定,因此,簽訂的《XX市存量房買賣合同》名為買賣合同,實際系附義務的贈與合同,合法有效。

那麼,劉老漢能否行使撤銷權呢?

劉老漢主張劉某未按約定履行照顧父母生活的義務,請求撤銷雙方之間的贈與合同。根據《中華人民共和國合同法》規定,受贈人有下列三種情形之一的,贈與人可以撤銷贈與:嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;對贈與人有扶養義務而不履行;不履行贈與合同約定的義務。贈與人的撤銷權,自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。

根據《最高人民法院<關於民事訴訟證據的若干規定>》,當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實,或者反駁對方訴訟請求所依據的事實,有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的,由負有舉證責任的當事人承擔不利後果。劉老漢對劉某未依約履行照顧父母生活負有舉證責任。但劉老漢未能提供證據,且還認可劉某自20xx年至20xx年12月照顧父母生活的事實;之後原被告雖因生活瑣事發生矛盾,但不能因此認定劉某不盡照顧父母生活的義務。劉老漢要求撤銷雙方之間的贈與合同沒有事實及法律依據,法院對其訴訟請求不予支援。

贈與合同撤銷的條件

原告張某、李某系夫妻,生育有四個子女。被告張丁系原告的四子,兩原告年事已高,需要人照料其生活起居等。20xx年10月被告張丁夫妻二人向兩原告承諾對兩原告今後的生活、醫療及生養死葬承擔一切責任。兩原告在被告的多次勸說之下,於20xx年5月將自己座落於縣城的房屋贈與被告並進行了公證。20xx年9月15日原告張某生病住院病危,被告張丁在接到通知後去醫院探望原告。後因原告的醫療費問題與原告及其他兄弟姊妹之間多次發生爭執,在原告還未出院的情況下,被告不辭而別。為此,兩原告在精神上受到了極大的刺激。由於被告未履行自己所作出的承諾,兩原告認為將房屋贈與被告是重大失誤。為此,原告向公證處,請求依法撤銷所公證的房產贈與合同,被告立即返還原告所贈的房屋產權。

本案雙方爭議的焦點是:贈與合同公證可否撤銷?

第一種觀點認為,本案的被告在得知原告生病住院後,專門趕回探望原告;應當說被告在原告的幾個子女中是最盡義務的,並非如原告所陳述的被告不照料原告的生活起居。兩原告對被告所作出的贈與行為,是原告經過慎重考慮後作出的,並且該贈與行為經過了公證。在贈與財產交付前不得撤銷贈與合同,因為訂立的合同經過公證,表明雙方當事人對簽訂和履行合同是認真嚴肅的,對贈與人來說,有充分的時間和條件,來決定是否簽訂和履行該合同,不存在考慮不周,或情緒衝動等原因。從公證的效力來說,合同經過國家公證機關的公證。所以,這種贈與合同公證不得撤銷。這對於嚴肅國家公證機關的公證力,維護合同的嚴肅性,保證財產權利關係的'相對穩定是必要的。第二種觀點認為,兩原告與被告所簽訂的贈與合同是附義務的贈與合同;該贈與合同經過了公證,經過公證的贈與合同不得進行任意撤銷,贈與人要行使撤銷權,須以符合法定事由的情形出現為條件,只要具備了法定的撤銷事由,贈與人即可以撤銷贈與合同。由於本案的贈與合同系附義務的贈與合同,被告對原告有扶養義務而沒有履行,並且被告沒有忠實地履行贈與合同所附的義務。根據《合同法》第192條的規定,原告申請撤銷對被告的贈與合同的事由符合法律規定的贈與合同撤銷的法定事由。因此,原告的申請予以撤銷,是合適的。

我們認為本案中所涉及的贈與合同經過公證程式,故當事人不得任意撤銷。原告要行使撤銷權需以符合法定事由的情形出現為條件,只要具備了法定事由,贈與人即享有撤銷權。被告不履行贈與合同約定的義務,符合《合同法》第192條第1款第3項的規定,屬於行使撤銷權的法定事由。原告要求解除公證贈與合同的請求,符合法律之規定,應當予以支援。

房屋合同 篇9

甲方(賣方): 身份證號碼:

乙方(買方): 身份證號碼:

遵守國家法律、法規,遵循《合同法》的原則。經甲、乙雙方共同協商,就宅基房屋買賣相關的事宜,協商自願達成如下協議:

一、 甲方自願將坐落在 土地證號:

土地面積 平方米的土地使用權及地面上蓋有的房產所有權轉讓給乙方所有。

二、雙方約定對上述宅基地及房屋轉讓價格: 元人民幣。(大寫: )

三、付款方式及期限:

元人民幣給賣方後,宅基地的使用權及房屋所有權歸買方所有;賣方在收到買方的款項後,應在一個星期內將房屋交給買方。

四、賣方保證該宅基地的使用權及房屋所有權在買賣之前純屬甲方個人所有,並且

保證沒有將該宅基地的使用權及房屋進行抵押給另外的.任何一方,也不存在其他糾紛和債權、債務等各種糾紛,如上述宅基地使用權及房屋買賣交接後因甲方發生在買賣前存在的債權、債務糾紛,甲方承擔全部責任,並且按甲方違約處理。同時賠償乙方的一切損失。

五,甲方必須無償協助乙方辦理土地使用證及房產證等過戶手續,有關過戶產生的

手續費由乙方承擔。

六、自本合同簽訂生效起:該宅基地及房屋的所有權、處置權、以及因國家動拆遷

安置政策帶來的所有權益都是乙方的,與甲方無關;

七、土地使用證及房產證等其他證件未能辦理前,以本合同為準。

八、違約責任:

1元人民幣,並賠償違約金 元人民幣,如有造成乙方損失的,還應賠償乙方的損失(包括建房、裝修工程款和房地產增值等部分);

2、如乙方反悔,則以付的土地轉讓款作為違約金償付給甲方。

九、本合同自雙方簽章之日起生效。

十、未盡事宜雙方另行協商。

十一、補充協議: 十二、為了保證合同的公正性,特別邀請了第三方來共同見證。

十三、本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,第三方證人執一份。每份合同具有

同等法律效力。

十四、第三方個人資料:姓名(簽字):

甲方簽字: 乙方簽字:

家庭住址: 家庭住址:

聯絡地址:電 話: 電話:

年 月 日 年 月 日

房屋合同 篇10

甲方(售房者)

身份證號:

乙方(購房者)

身份證號: 丙方:

根據《中華人民共和國合同法》及房地產出售有關檔案,本著自願、平等、協商一致的`原則,甲乙雙方簽訂該房買賣交易合同書,以資共同信守,並嚴格執行。

一、該房屋位於鄂爾多斯市達拉特旗樹林召鎮東源龍灣小區三號樓3單元502室,建築面積150.83平方米。總售價大寫叄拾壹萬伍仟元整,小寫:¥3 15 0 0 0元。

二、付款方式

乙方向甲方預交購房定首付款壹拾貳萬元整,小寫¥1 2 0 0 0 0元整,如果乙方違約,預付購房定金概不退還;如果甲方違約,甲方將賠償乙方購房首付款的貳倍。剩餘房款大寫:壹拾玖萬伍仟元整,小寫¥195000元整,甲方配合乙方辦理完公積金貸款,貸款發放次日乙方負責將款打入甲方指定賬戶中。

四、乙方付清最後房款24小時之內,甲方給乙方交付房屋及鑰匙,乙方當場驗收房屋合格後,以後房屋任何問題均和甲方無關。

五、在過戶之前和期間如出現產權糾紛,由甲方承擔所有責任,按本合同第二條執行。

六、過戶產生的一切費用全部由乙方承擔。

七、領鑰匙一切費用由乙方承擔。

八、乙方交定金或首付款後,雙方均不得違約,甲方違約,賠付所收款項的雙倍,並在違約後7個工作日內交清賠款或以房抵頂,以房抵頂時房價不高於本合同。乙方違約,所交款項甲方均不退還,並且乙方負責所有中介費。甲方配合乙方過戶,剩餘房款必須在過完戶60個工作日之內打入甲方指定賬戶中。如到過戶後6 0個工作日後,不按時交剩餘房款,最後延遲7個工作日,甲方交清剩餘房款,最後延遲7個工作日後,乙方仍然未交清剩餘房款,甲方有權收回此房屋,乙方將無條件重新過戶給甲方,過戶產生費用由乙方承擔,乙方並且承擔金額中介費。如出現上述糾紛,此房居住權和所有權屬於甲方,有一點除外,如果甲方故意拖延時間造成乙方無法正常辦理公積金貸款,違約方不屬於乙方,屬甲方違約,按本合同第二條執行。

九、本中介積極協助甲乙雙方過戶。如有糾紛,只起證明作用,不負法律連帶責任。

十、本合同一式三份,甲乙丙三方各執一份,合同從繳款時起生效,且具有法律效力。如有違約,嚴格按本合同執行。其他未盡事宜雙方協商解決。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日