現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼一般合同是怎麼起草的呢？下面是小編精心整理的房屋合同5篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
甲方： 乙方：
聯絡電話： 聯絡電話：
經雙方友好協商，簽定本協議：
1、乙方向甲方承租z新區八號 樓 號房作為 之用，租期由 年 月 日至 年 月 日，每月租金為人民幣 元（包含水、電費用）。
2、乙方在入住時向甲方交人民幣 元作為按金（期滿後房屋無破壞、不欠租金即全額退還），每月租期滿前支付下月租金，否則甲方有權收回房屋。
3、甲、乙雙方在租期滿前因故解約，都必須提前一個星期通知對方，違者方須支付與按金相同的金額作為賠償。
4、乙方在租期內可對該房作非結構性的修改，如：裝空調、打孔``````等。
5、乙方在租期內必須遵紀守法，違者後果自負。
6、室內外交接清單：
⑴交房時清潔乾淨，下水道暢通。
⑵門鎖鑰匙齊全
⑶門窗玻璃、窗簾、衛生潔具、瓷洗手盆完好。
⑷水電路完好。
7、租約到期，如乙方續租有優先權，價格另議。
8、此合約一式兩份，甲乙雙方各執一份。
日期： 年 月 日
房屋合同 篇2甲方：姓名：身份證號碼：__________
乙方：姓名：身份證號碼：__________
經甲乙雙方協商，乙方幫甲方擬建一座房屋，面積約為平方米，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建築材料。還要負責路通、水通、電通，水電費由方負責，根據施工進度，乙方應提前2—3天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。
2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
二、施工及質量要求
1、基礎石要求高不低於90釐米，寬80釐米，圈樑高30釐米。房屋底層高3.6米，第二層高3.4米，板面厚需澆鑄13釐米，牆面地平做到垂直平滑，地平面無積水。
2、底層地面磨和走廊過道磨石子。其餘用地板磚。屋面用水泥清光。牆面要求粉仿瓷頂角有線條。
3、底層樓梯間設有衛生間，衛生間空間高度不得低於2米。二至三樓樓梯間有衛生間，二樓有個標間設有衛生間，共設衛生間個。每格房間要求至少有兩個插座開關，要求全部澆鑄完後才安裝電路電燈。
4、乙方應當本著保質保量的原則，按甲方需要和要求施工，加強質量管理。重要施工過程：如澆鑄地腳、圈樑前須經甲方檢視後方能施工。
5、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、不按甲方要求施工，影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
6、房屋建成後一年內，若出現屋頂、牆體炸等質量問題的，乙方必須進行免費維修，並且甲方扣除乙方全部質量保證金。
7、甲方從乙方施工費中扣5%作為質量保證金，房屋建成滿一年後，若不出現質量問題，甲方才付給乙方，否則甲方不再付給乙方。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。樓梯及出緣按建築面積的%計算。
2、付款時間：第一次付款在施工開始初預付一萬元，第二次付款在房屋澆鑄完第一層時付一萬，第三次全部峻工並經甲方檢驗後15天內給付。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作，造成損失的，由乙方賠償。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方違約，甲方有權解除本合同。
五、爭議解決辦法
發生合同爭議時，雙方應友好協商。如協商不成。雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同未盡事宜由雙方在施工過程中協商完善。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
證明人簽字：
年月日
房屋合同 篇3甲方：
1、甲方有權簽署並有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方：
1、乙方有權簽署並有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十四條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務資訊、技術資訊、經營資訊及其他商業祕密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意，另一方不得向任何第三方洩露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十五條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十七條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第十八條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十九條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、，政府行為或法律規定等。
第二十條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十一條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十二條 合同的.效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、本協議一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。
3、本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
委託代理人(簽字)：_________ 委託代理人(簽字)：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋合同 篇4甲方：
乙方
為了順利完成工程任務，保證工程質量，明確雙方責任，經雙方協商同意，特定如下條款，供雙方遵守執行。
第一條
乙方承包甲方庫區南側房屋x間翻修和生活區洗澡堂外側房屋、間裝修工程，必須按質、按量、按時完成工程任務，承包形式為包工包料。
第二條工程時問：
200 x年x x月x日至xx月x x 日
第三條工程要求：
1.庫區東南側x間房屋翻修範圍包括房頂拆除、更換房樑、油毯、木板、瓦;x間房屋粉刷、吊頂、安裝照明線路、供水管、門窗，牆裙底部1. 3m為油漆，1. 3m以上為塗料面，要求牆面光滑、照明線路不許外露。
2.澡堂外側一間房屋粉刷標準和飯堂要求一致，更換電開關，維修照明線路，油漆3個門。
第四條工程質量和檢查驗收：
1.本工程以國家gbj300 - 88《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》為依據。
2.乙方必須嚴格按施工圖紙設計說明和國家頒發的有關規範規程、驗評標準進行施工，並接受甲方技術人員監督檢查。
3.甲方對乙方的施工程式、工程質量實行全程監督檢查。若發現質量問題，視影響程度給予乙方相應的經濟處罰(罰款從承包費中劃撥)。工程施工中若發生質量問題，其損失有乙方承擔。
4.工程竣工後，由甲方組織有關技術人員，依據有關規定與要求組織驗收。
第五條：
合同簽訂後，甲方由劉xx、乙方由張x為現場代表，及時解決工程現場中出現的人為問題，並由甲方代表全程監控乙方施工質量。
第六條：
依據x x省頒佈的建築工程預算定額及國家規定的有關檔案作出工程造價總值人民幣x x x x元。
第七條：
工程交工驗收合格後，由甲方一次性將工程款的90%撥付乙方。
第八條：
工程保修期一年，在工程交工後一年內，工程質量出現任何問題，均由乙方無償修理，保修期滿後由甲方將工程款的10%(工程維修押金)撥付乙方。
第九條其他條款：
1.乙方在施工中應嚴格遵守操作規程，加強安全管理，如發生工傷事故，由乙方自行負責。
2.乙方必須保持施工現場整潔，並遵守甲方營區和庫區安全管理的有關規定，對施工人員人為造成的不安全後果負全責(特別是庫房安全)。
第十條
本合同一式二份，雙方各執一份。
第十一條：
合同有效期限，自雙方代表籤蓋章後生效，至工程驗收及保修期滿後失效。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
房屋合同 篇5甲方：
乙方：
經協商，甲乙雙方就房屋防水工程承攬施工事宜達成如下協議：
一、工程概況
1、承包範圍：甲方就自建房屋指定的屋面、天溝、飄窗遮雨板、陽臺、衛生間、水塔等處的防水工程施工
2、承包方式：包工包料
3、使用材料：
(1)北京立高防水工程有限公司生產的聚氨酯防水塗料，用於屋面、天溝、飄窗遮雨板等處。
(2)北京立高防水工程有限公司生產的水泥基滲透結晶型防水材料，用於陽臺、衛生間、水塔等處。
4、工程期限：開工日期根據甲方進度確定，並提前4天通知乙方。工期為 天，自開工之日起算。
二、雙方義務
(一)甲方
1、做好施工前準備工作，保證基層符合防水施工要求(基層平整 、堅實 、無孔洞 、基層含水率應小於10%，陰陽角須做成圓弧形)，確保乙方能按時進場施工。
2、保證乙方施工用水、用電、住宿等條件，提供存貨倉庫，所存貨物由甲方代為看管，發生貨物丟失由甲方負責。
3、協助乙方維持現場秩序，及時處理各種問題。
4、在施工過程中，施工方案若有變更，應提前合理時間通知乙方做好相應的準備，並負責隨時檢查督促工作進度和質量。
(二)乙方
1、開工前提供產品質檢證明，並編制施工方案，報送甲方審批。
2、嚴格按照施工圖紙、有關施工規範以及甲方的要求組織施工，聚氨酯防水塗料和水泥基滲透結晶防水材料均按照每平方米2公斤的用量標準使用，保證工程質量。
3、承擔乙方施工人員的防火、 防盜、 防意外事故等安全保障工作，發生相關損害的，由甲方承擔責任。
4、因交通不便利，食宿費由甲方負責承擔。
三、工程質量要求及工程驗收
乙方應當根據約定的用材用量妥善施工。施工完畢後，由甲方按國家防水工程驗收標準進行測試驗收，乙方應予配合。
四、工程價格及結算方法
1、總工程量：按實際施工面積計算。
2、工程定價：使用聚氨酯防水塗料的，為包工包料每平方米30元;使用水泥基滲透結晶防水材料的，為包工包料每平方米24元。對於施工所需的裝置工具和輔助材料以及運輸等任何其他費用，已包含在前述定價之中，甲方不再承擔。
3、總金額：單價×總施工面積(最後以實際完成工程量結算)。
4、付款方式：簽訂合同後當日首付元工程款，全部完工經驗收合格後，其它餘款施工完畢當日全部付清。
五、保修期
本工程由乙方負責保修十年，自工程完工之日起算。在保修期內，工程質量應當能夠經受當地一般性氣候條件的考驗。發生質量問題的，乙方應當及時、有效、充分地履行維修義務，甲方不承擔材料、工錢、交通、食宿等任何費用，但非乙方的人為原因或不可抗力造成的防水層破壞的情形除外。乙方經代理人向甲方提供的24小時維修電話為：。
六、法律責任
1、 甲方無特殊情況不按期向乙方付款的，每延誤一日，計工程款總額0.3%的違約金，另需就所欠工程款按同期銀行存款利率付息。
2、乙方無特殊情況不按期完成施工，每延誤一日，計工程款總額0.3%的違約金。未使用甲方指定材料或者偷工減料的，扣發工程餘款，直至乙方重做驗收合格。造成甲方其他財產或人身損害的，由乙方承擔責任。
六、其他事項
1、本合同結算時甲方不要求乙方出具發票，以非稅務收據為結算憑證。
2、本合同所涉乙方各類責任，代理人與乙方一起承擔連帶責任。
七、本合同由正文和附件即加蓋乙方公章的對代理人授權委託書組成，正文和附件具有同等法律效力。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經甲方簽字、乙方簽字蓋章及代理人簽字後生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
