當前位置:才華齋>範例>合同協議>

關於房屋合同範文集合九篇

合同協議 閲讀(1.53W)

在人民愈發重視法律的社會中,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的房屋合同9篇,歡迎閲讀與收藏。

關於房屋合同範文集合九篇

房屋合同 篇1

【贈與合同的相關法律規定】:

《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的,受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定:“受贈人有下列情形之一的,贈與人可以撤銷贈與:

(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;

(二)對贈與人有撫養義務而不履行。

【案件】:

20xx年5月老萬夫婦把自己的一處房產贈與了兒子小萬並簽訂了房產贈與合同,合同同時約定:老萬夫婦在其所贈與的房屋內有享有居住權,直至去世。雙方將該份贈與合同進行了公證,此後小萬辦理了房屋產權的變更登記,將該房產權屬登記在自己名下。20xx年8月小萬妻子朱某因瑣事與老萬發生爭吵,並動手與老萬撕扯;老萬打電話報警,此事經民警調解,暫時平息,但雙方從此心存芥蒂。 20xx年10月老萬夫婦思來想去,決定把兒子、兒媳一同告上了法庭,要求撤銷他們與兒子之間簽訂的房產贈與合同。

【審判】

法院經審理認為,合法的贈與合同受法律保護。老萬夫婦將其房產贈與兒子小萬,小萬也接受了贈與,雙方簽訂了書面贈與合同,並依法進行了公證、辦理了房屋過户手續等相應的權屬變更登記,雙方間贈與合同已經成立並生效,非有法定情形,不得撤銷贈與。原告老萬雖遭兒媳朱某的打罵,但朱某並不是該贈與合同的受贈人,根據合同相對性原理,她的行為不受該合同的約束。贈與合同簽訂後,老萬夫婦一直居住在其所贈與的房屋內,原告的證據不足以證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以法院作出一審判決:駁回原告訴訟請求。

【評析】

本案是一起發生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件,包含着大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的角度出發,盡力做了大量調解工作,希望可以妥善化解家庭矛盾。但是,由於原被告雙方情緒對立、矛盾尖鋭、意見分歧較大,最終未能實現和解或達成調解協議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的,受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定:“受贈人有下列情形之一的,贈與人可以撤銷贈與:

(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;

(二)對贈與人有撫養義務而不履行;

(三)不履行贈與合同約定的義務。同時規定贈與人的撤銷權,自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。”

本案的贈與合同是附義務贈與合同,受贈人小萬的義務是保障贈與人老萬夫婦的居住權。事實上,老萬夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內。由於家庭瑣事,老萬與兒媳發生衝突,遭到兒媳朱某打罵,從情理上講,朱某的做法是不對的。但朱某並不是該贈與合同的受贈人,根據合同相對性原理,她的行為不受該合同約束。原告並未能提供足夠的證據證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以,法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時,法院在判決書中明確地指出,從道德層面上來講,兩被告作為原告的兒子、兒媳,更應該妥善安排、處理好家庭矛盾,兼顧自己的小家庭生活與照顧好長輩的贍養義務,解決家庭矛盾關鍵在於彼此的體諒與寬容。

房屋合同 篇2

發包人(全稱):(以下簡稱甲方)

承包人(全稱): (以下簡稱乙方)

甲乙雙方根據《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》,將寧鄉經濟開發區怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方並達成如下幾點:

一、 維修工程內容及要求

1、 乙方接到甲方或小區物業公司的維修聯繫單後,在條件容許的情況下,1天之內組織人員或設備進行維修,維修完畢邀請甲方和物業公司共同驗收,並形成驗收文件用於結算。

2、對已入住的客户維修,要求維修完畢後客户簽字認定。

3、承包人不在協商期限內派人維修的,發包人可以委託他人修理。

4、發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修。

二、工程質量保修範圍和內容

承包人按相關規定對已維修工程進行保修,在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方協商,承擔已維修工程質量保修責任,按建設部《房屋建築工程質量保修辦法》執行並協商已維修工程(同一位置)的質量保修期如下:

1、屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房屋和外牆面的防滲漏為5年;

3、裝修工程為2年;

4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;

5、供熱與供冷系統為2個採暖期、供冷期;

6、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為2年;

7、其它項目保修期限協商如下:

質量保修期自工程驗收合格之日起計算。

三、甲乙雙方的權利與義務

(一) 甲方的權利與義務

1、 由甲方工程師共同配合乙方施工,行使合同協商的職權,向乙方發出指令及其簽證,確保工程的順利進行。

2、 現場確定施工範圍核實工程量。

3、 組織相關單位進行驗收,評定質量標準。

4、 按合同協商的期限支付工程款。

5、 負責各部門的關係協調。

(二) 乙方的權利與義務

1、 提供相關的施工方案。

2、 按建築規範進行施工管理,嚴格按已定方案及施工操作規範施工,確保工程質量。

3、 抓好安全生產,嚴防事故發生,因安全事故或責任事故所造成的損失和影響由乙方負責。

4每日完工後必須保證環境整潔、乾淨。

四、維修計價及費用支付

維修按每處單獨計價,費用由甲方會同物業參考市場行情進行共同定價,每月彙總後進行結算,預留5%作為質保金,驗收合格一個月複查合格後支付。

五、維修費用

維修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

六、違約責任

甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款,不得違約,否則,

另一方有權利追求其違約責任,並處以工程總價款的10%作為違約賠償。

下列情況為違約:

1、 不按規定的方案和質量標準施工,造成質量低劣。

2、 不能在規定的期限內完成工程任務。

3、 現場管理混亂,受到有關職能部門的批評處罰。

七、 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙雙方簽字或蓋章生效,本項工程全面竣工驗收合格並結清工程款帳目後自行終止。

發 包 人(公章): 承 包 人(簽字):

法定代表人(簽字): 身份證號碼:

委託代理人(簽字):

年 月 日 年 月 日

房屋合同 篇3

出賣人(以下簡稱甲方): 住址: 身份證號碼:

聯繫電話:

買受人(以下簡稱乙方): 住址: 身份證號碼:

聯繫電話:

見證方: 身份證號碼: 聯繫電話

根據有關法律規定,甲乙雙方在平等、自願,協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議:

第一條 乙方購買甲方坐落於 私有樓房住宅一處,使用面積為 平方米。

第二條 此房屋實際售價 元整( ¥元)。此售價包括所有固定裝修、固定配套設備。

第三條 甲方應在簽署本合同時,向乙方提供身份證、單位分配此房居住相關證明的複印件;乙方應在簽署本合同時,向甲方提供身份證複印件:

第四條 前上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發生的費用(取暖費、物業費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由甲方負責。分擔日期以辦完過户手續乙方正式接手此房屋的日期為準。

第五條 付款方式及交房

在 年 月 日之前一次乙方一次性交付甲方購房款 元,甲方在收到乙方交付錢款後三日內將房屋交付給乙方。

第六條 違約責任

如乙方未按第五條約定時間支付購房款,則甲方單方有權解除合同,將此房另售他人;如甲方收訖購房款後不按第五條約定時間交付房屋,則需在約定交付時間屆滿後三日內向乙方返還全部購房款。

第七條 雙方約定在乙方購買此房屋後,此房屋今後如遇政府拆遷或徵用等任何情形下產生的補償均由乙方享有,甲方不再就此主張權利。

第八條:甲方保證在簽署本協議前未與他方簽訂購房合同,並在簽署本協議及收訖售房款後不再與他人簽訂購房合同。如乙方在支付購房款後有第三人持其與甲方簽署購房協議交涉而發生衝突,乙方可解除合同並要求甲方返還全部購房款並支付違約金貳萬元。

第八條 在本合同履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院提起訴訟。

第九條 本合同自三方簽字之日起生效。

第十條:本售房包括該房內附帶傢俱(見傢俱清單)

甲方(簽字): 乙方(簽字):見證人(簽字):

年 月 日 年 月 日 年 月 日

房屋合同 篇4

發包人(甲方):

住所:

電話:

承包人(乙方):

住所:

電話:

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:

第一條、工程概況

1、工程地點:

2、工程內容(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。)

3、工程承包方式:雙方商定採取下列第種承包方式。

(1)乙方包工包料(詳見附表3:乙方提供裝飾裝修材料明細)

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見附表3:乙方提供裝飾裝修材料明細;附表4:甲方提供裝飾裝修材料明細)

(3)乙方包工、甲方包料(詳見附表5:甲方提供裝飾裝修材料明細)

4、工程期限天,開工日期年 月日,竣工日期年 月日。

5、合同價款:本合同工程造價為(大寫):元(¥:元)

家庭居室裝飾裝修工程預算報價表

第二條、施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第種方式提供:

1、甲方自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份;

2、甲方委託乙方設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。

第三條、甲方義務

1、開工前天,為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則;

2、提供施工期間的水源、電源;

3、負責協調乙方與鄰里之間的關係;

4、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

5、施工期間甲方仍需部分使用該居室,負責配合乙方做好保衞及消防等工作;

6、參與工程質量和施工進度的監督,及竣工驗收。

第四條、乙方義務

1、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及相關質量標準,按期保質完成本工程;

2、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

3、保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;

4、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第五條、工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表5:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

第六條、材料的提供

1、由甲方提供的材料,甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;

2、由乙方提供的材料,乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,並接受甲方檢驗。

第七條、工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)程量變化和設計變更;

(2)可抗力;

(3)同意工期順延的其他情況。

2、甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;

3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;

4、乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量(包含室內空氣質量)存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第八條、質量標準

1、工程質量

(1)雙方約定本工程施工質量標準為:

(2)施工過程中雙方對工程質量發生爭議,可申請由建設行政主管部門認可的專業檢測單位,對工程質量予以認證,認證過程支出的相關費用由責任人承擔。

2、室內空氣質量

(1)依照《住宅室內裝飾裝修管理辦法》。工程竣工後,室內空氣質量應當符合《民用建築工程室內環境污染控制規範》(GB50325—20xx)。

(2)乙方在工程驗收時應向甲方提供由質量技術監督部門認可的專業的環境檢測單位出具的《室內空氣質量檢測報告》。

第九條、工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

乙方應提前兩天通知甲方進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。

2、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,並填寫工程驗收單(見附表6:家庭居室裝飾裝修工程驗收單);在工程款結清後,辦理移交手續。

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為月。驗收合格簽字後,乙方應填寫工程保修單(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

第十條、工程款支付方式

1、雙方約定按以下第種方式支付工程款:

(1)合同生效後,甲方按下表約定直接向乙方支付工程款:

支付次數支付時間支付金額

第一次開工前三日支付元

第二次工程進度過半支付元

第三次雙方驗收合格支付元

工程進度過半指

(2)其他支付方式:

2、工程驗收合格後,乙方可向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方,甲方接到資料後日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程結算單)並簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。

第十一條、違約責任

1、合同雙方當事人中的一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

2、因一方原因,造成合同無法履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、甲方未按期支付工程款的,每延誤一天對方支付違約金元。

4、由於乙方原因,工程質量及室內空氣質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理或返工,工期不予順延。

5、由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金元。

第十二條、合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:

1、提交仲裁委員會仲裁;

2、依法向人民法院提起訴訟。

第十三條、幾項具體規定

1、因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場並負責將垃圾運到指定的地點,甲方負責支付垃圾清運費用(大寫)元(此費用不在工程價款內)。

2、施工期間,甲方將處屋鑰匙把,交給乙方保管,工程竣工後,甲方負責提供新鎖把,由乙方當場負責安裝交付使用。

3、施工期間,乙方每天的工作時間為:上午點 分至點 分;下午點 分至點 分。

第十四條、其他約定事項

第十五條、附則

1、本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。

2、本合同簽訂後工程不得轉包。

3、本合同一式份,雙方各執份。

4、合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽章): 乙方(蓋章):

法定代表人:

年 月 日 年 月 日

房屋合同 篇5

賣方:_______________________________(以下簡稱甲方)

買方:_______________________________(以下簡稱乙方)

一、為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂合同如下:甲方自願下列房屋賣給乙方所有:

1.房屋狀況:(請按《房屋所有權證》填寫)

房屋座落 幢號室號套(間)數建築結構總層數建築面積(平方方)用途

2.該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓()、劃撥()。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元,(大寫)_____佰_____拾____萬_____仟_____佰_____拾元整。

乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:

三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋佔用範圍內土地使用權同時轉讓。

四、出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。

五、本合同經雙方簽章並經XX市房地產交易管理所審查鑑定後生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方願承擔違約責任,並賠償損失,支付違約費用。

六、雙方願按國家規定交納税、費及辦理有關手續。未盡事宜,雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方願向(___________)仲裁委員會申請仲裁。

七、本合同一式四份,甲、乙雙方及税務部門各一份,房管部門一份。

八、雙方約定的其它事項:_____________________________________

甲方(簽名或蓋章)_______________乙方(簽名或蓋章)_______________

監證機關:_______________

代理人(簽名或蓋章)_____________________代理人(簽名或蓋章)______________________

簽訂日期:___________年____月____日

房屋合同 篇6

裝修人(以下簡稱甲方):__________________

裝飾裝修企業(以下簡稱乙方):____________

根據《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設部令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。

一、裝飾施工項目

1、裝飾工程地點:______________.

2、房屋結構:__________________.

3、裝飾施工內容及要求

______________________________________________________.

4、工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式:

(1)乙方包工、包料;

(2)乙方包、部分包料,甲方提供部分材料;

(3)乙方包工、甲方包料,即清包工。

二、工程期限

工程期限______天,開工日期:______年______月______日,竣工日期:______年______月______日。

出現以下情形經發包方人確認,工程相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發包人同意順延的其他情況。

如因項目變更經雙方協商,工程相應調整。

三、工程造價及付款方式

1、工程總造價:______元,其中含:設計費______元,管理費______元,税金______元。

2、付款方式:合同約定的開工日期前三日,甲方支付工程總價款的40%,計______元,其餘價款根據施工進度計劃分期支付;

(1)木工進場前,支付總價款40%,計______元;

(2)油漆工進場前,支付總價款17%,計元______;

(3)餘款3%______元,工程驗收合格後一次付清。包清工工程,開工前工程款一次付清。凡因工程量變化、設計方案等原因調整工程造價的,應在工程驗收合格後按工程決算結清。雙方款項往來,均就出具發票或正式收據。

四、材料、設備的供應

1、甲方提供的材料、設備:

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應符合國家規定的質量標準、環保標準,否則由此引發發產品質量問題和其他問題、乙方不承擔責任。甲方負責供應的材料應按施工進度計劃及供應到現場,經乙方驗收簽字,並由乙方負責保管。由於保管不當造成損失的,由乙方負責賠償。

2、乙方採購的材料、設備:

凡由乙方採購的材料、設備必須與報價單中註明的品牌、規格、型號、質量相符,並應向業主提交檢測報告,其中包括環保檢測資料。

乙方採購的材料、設備,應符合國家標準,否則對工程造成的損失由乙方負責;如乙方採購的材料、設備是經甲方指定的,出現質量問題,乙方不承擔責任。

五、其他

1、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

2、本合同一式二份,甲、乙方各執一份。

甲方:__________________

乙方:__________________

______年______月______日

房屋合同 篇7

甲方:A公司

乙方:xx市XX裝潢公司

鑑於乙方承包裝修之甲方某公寓XX號房屋工程已於 年 月 日交付使用,有關細項質量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議:

1、本工程保修期為一年,自 年 月 日起至 年 月 日止。

2、乙方在保修期內工作範圍為:

就裝修工程所涉及全部項目(以 年 月 日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及 年 月 日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脱落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脱落,房頂出現脱落,所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬於甲方使用不當造成的損壞除外。

3、目前工程已存在的問題及乙方責任:

3.1 花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

3.2 護牆板的板面目前變形較重,乙方應於 年 月份前進行更換或整修。

3.3 木門現已變形,乙方應於 年 月份前進行整修。

3.4 壁紙卷邊,乙方應於 年 月份前進行整修。

3.5 廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應於 年 月份前新購反水彎並進行更換。

3.6 前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4、乙方工作方式

在甲方發現工程出現質量問題並電話或傳真通知乙方後7日(節假日包括在內)內,乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。

5、法律責任

乙方在接到甲方通知後無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權扣除工程尾款人民幣 元;若甲方因該質量問題造成其他損失,甲方除有權扣除工程尾款外,還可採取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6、結算

保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時並令甲方滿意,保修期結束後七日內,甲方將尾款如數結算予乙方( 年 月份乙方將第3條所述問題整修結束後,若甲方感到滿意,可以結算)。

7、本協議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方:A公司 乙方:xxXX裝潢公司

代表: 代表:

年 月 日 年 月 日

房屋合同 篇8

合同編號

XX市家庭居室裝飾裝修施工合同示範文本(20xx版)

XX市工商行政管理局

XX市建設和交通委員會

使用説明

一、本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等有關法律法規規定製定的示範文本,供雙方當事人參照約定採用,簽訂合同前請仔細閲讀。

二、家庭居室裝飾裝修是居民較大的一筆一次性消費,涉及的標的額較大,專業性較強,合同履約期長。為更好地維護雙方當事人的合法權益,雙方簽訂合同時應慎重,力求內容具體、全面、嚴密,正確選擇示範文本所提供的選擇項條款。

三、簽訂合同前發包人(甲方)要驗看承包人(乙方)的《企業法人營業執照》和企業資質證書。與分公司(分部)簽訂合同,除驗看其《營業執照》及企業資質證書外,合同應加蓋該分公司(分部)的上級公司(具有法人資格單位)的合同專用章。

四、家庭居室裝飾裝修工程禁止損壞房屋承重結構及共用管線和設施。

五、第一條第8款開、竣工日期必須明確,這關係到違約責任的認定。

六、根據裝飾裝修企業提供的管理服務水準不同,管理費可上下浮動,但一般不超過裝修總價款的10%。

七、第二條"材料供應",無論是甲方供料或乙方包工包料都應提供材料清單,內容包括材料名稱、品牌、規格、型號、等級、數量、單價、合價;屬甲方提供材料的,還需在附件中寫明送達時間、送達地點。

八、第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款,甲、乙雙方如另有協商約定,可在合同中寫明。

九、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程結束都需進行驗收,並須在驗收單上簽字認可。竣工總驗收,甲、乙雙方均須在驗收單上簽字,方能交付使用。如某項工程不合格,乙方應予整改,直到合格為止。

十、工程竣工,通過驗收交付使用時,乙方應向甲方提供《工程保修單》,保修期從竣工驗收合格之日算起,保修期限不低於兩年。包工包料的工程對整個工程實行保修,部分包工包料的工程對相關部分實行保修,清包工的工程僅對施工質量實行保修。

十一、甲、乙雙方經濟來往均需開具收據。竣工驗收付清尾款時,乙方必須開具税務統一發票。

十二、家庭居室裝飾裝修工程監理單位、質量檢測單位可向上海建設交通網查詢。

十三、本合同示範文本,由XX市工商行政管理局、XX市建設和交通委員會共同制定,任何單位和個人不得出於商業目的擅自翻印和出售。

十四、本合同示範文本是《XX市家庭居室裝飾裝修施工示範合同》(20xx版)的修改版本,自20xx年3月15日起使用。今後在未制定新的版本前,本版本延續使用。

XX市家庭居室裝飾裝修施工合同

合同編號:

發包人(簡稱甲方):

承包人(簡稱乙方):

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的原則基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。

第一條工程概況和造價

1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。

甲方承諾有權對該住房進行裝飾,由此而產生的一切後果由甲方承擔責任。

乙方為經工商行政管理部門核准登記的.企業,企業資質情況 。

2.裝飾施工地址區(縣)路弄(村)號樓室。

3.住房結構房型 房 廳廚衞 陽台,套內施工面積 平方米。

4.裝飾施工內容:見附件一《裝飾施工內容表》。

5.承包方式(包工包料、清包、部分承包)。

6.總價款¥元,人民幣(大寫) 元。

其中:材料費 元,人工費元,

拆除費 元,清潔、搬運、運輸費元,

其他費用 元,管理費元,

税金(3.41%) 元。

"管理費"為上述費用的總和(税金除外)的 %。

"總價款"是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認後的金額,在一般情況下,竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預算價的5%。

合同簽訂生效後,如變更施工內容、材料,這部份的工程款應當按實計算。

7.工期:

自 XX年 XX月 XX日開工,至 XX年 XX月 XX日竣工,工期天。

第二條材料供應

1.甲方提供的材料、設備:見附件二《甲方提供材料、設備表》。

甲方負責採購供應的材料、設備,應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場後,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續,由乙方負責保管,保管費由雙方約定。由於保管不當造成損失的,由乙方負責賠償。

2.甲方採購供應的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方提供的材料、設備:見附件三《工程主材料報價單》。

乙方

提供的材料、設備,應提前 天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價單要求的,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。甲方不按時驗收,應視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。

4.施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出。甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題,責任由甲方承擔。

5.甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。

第三條工程質量及驗收

1.本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。

2.本工程由方設計,提供施工圖紙一式份。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5.在施工過程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更材料設備,須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(見附件四《工程項目變更單》)後,方能進行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切後果,由甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

6.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗通過,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延;複驗不通過,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

7.工程竣工後,乙方應通知甲方在七日內組織驗收。驗收通過的,辦理驗收移交手續(見附件五《工程質量驗收單》),並由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如竣工驗收通過,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。裝飾工程未經驗收或驗收不通過的,甲方有權拒收,乙方承擔返工及延期交付的責任。

8.工程竣工驗收通過,甲方付清工程尾款後,乙方向甲方提供《工程保修單》(見附件七《工程保修單》)。保修期按示範文本《使用説明》第十條的內容協商約定為年,乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收通過簽字或蓋章之日算起。

9.室內空氣質量檢測費用的支付由甲乙雙方在本合同第十條中約定。

第四條安全生產和防火

1.甲方提供的施工圖紙或施工説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要保證電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復或賠償。

2.甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得擅自改變房屋承重結構,拆、改共用管線和設施。

第五條工程價款及結算

1.雙方約定按下列第種方式支付工程款:

(1)工程款付款按下表支付:

工程款付款時間表

┌─────────────┬─────────────┬──────┬───────┐

│ 工程進度 │ 付款時間 │付款比例│ 金額 │

├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤

│對預算、設計方案認可│合同簽訂當日│% │元│

├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤

│施工過程中│水、電、管線隱蔽工程通過驗│% │元│

││收│││

├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤

│工期過半│油漆工進場前│% │元│

├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤

│竣工驗收│驗收合格當天│% │元│

├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤

│增加工程項目│簽訂工程項目變更單時│% │元│

└─────────────┴─────────────┴──────┴───────┘

(2)工程款付款雙方協商約定:

2.甲方付款乙方應開具收據,甲方應予以保存,竣工結算後乙方收回收據並應開具税務統一發票交甲方。

3.工程結算:見附件六《工程結算單》。

第六條施工配合

1.甲方工作:

(1)在裝飾施工前,向施工所在地的物業管理企業申報登記。

(2)甲方應在開工前三日全部或者部份騰空房屋,清

除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應當採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。

(3)做好施工中因臨時佔用公用部位操作而影響鄰里關係等協調工作。

(4)工程開工前,甲方應將房屋分户鑰匙交乙方保管。工程交付時,甲方提供新鎖,由乙方當場負責安裝後交付使用。

(5)施工所在地的物業管理企業如有收取押金的項目,甲方應予以先行支付。如在整個施工過程中,由於乙方原因造成甲方所支付的押金被物業沒收,乙方應對被沒收部分進行全額賠償。

(6)甲方應告知施工所在地的物業管理企業有關物業管理的規定,以便乙方遵守執行。

2.乙方工作:

(1)在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、牆面,發現問題應及時通知甲方,由甲方負責解決和協調。

(2)早上7時前及晚上7時後不得進行有噪聲的施工作業。

(3)組織有甲方參加的施工圖紙或施工説明的現場交底。

(4)乙方負責清運施工中產生的垃圾,並按照物業管理企業指定的地點堆放。

(5)指派為乙方駐工地代表,全權負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。如更換人員,乙方應及時通知甲方。

3.由於甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內容、裝飾材料及設備的,甲方應及時和乙方協商相應順延工期。

第七條違約責任

1.因乙方原因致使工程質量不符合約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或者返工。經過修理或者返工後,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。

2.因乙方原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方應賠償給甲方 元。

3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

4.乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的,應按材料、設備價款的雙倍賠償甲方。

5.甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有房屋承重結構或共用管線和設施,乙方應拒絕施工。乙方未拒絕施工而發生損失或事故(包括罰款)的,乙方應承擔連帶責任。

6.由於甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天,甲方應賠償給乙方元。

7.甲方如未按約定對隱蔽工程、竣工工程進行驗收,乙方可以順延工程竣工和交付日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。每逾期一天,甲方應賠償給乙方 元。

8.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應賠償給乙方 元,工期順延。

9.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自入住,由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。

第八條糾紛處理方式

1.本合同在履行中或者在保修期內發生爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向XX市消費者權益保護委員會或XX市裝飾裝修行業協會申請調解。

2.當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解不成的,按下列第種方式解決:

(1)向上海仲裁委員會申請仲裁。

(2)向人民法院提起訴訟。

第九條合同的變更和解除

1.合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,並按合同總價款 %支付違約金,辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,並由責任方按合同總價款 %賠償,解除本合同。

第十條其它約定

1.

2.

3.

4.

5.

第十一條附則

1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章後生效。

2.本合同簽訂後,工程不得轉包。

3.本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。

第十二條合同附件

附件一:裝飾施工內容表(地面部位、牆面部位、天棚部位、門窗部位、傢俱、衞生間、廚房、強電弱電、水管、其它要求);

附件二:甲方提供材料、設備表(材料或設備名稱品牌、規格型號、質量等級、單位、數量、送達時間、送達地點、備註);

附件三:工程主材料報價單(裝飾內容及裝飾材料規格、型號、品牌、等級、數量、單位、單價、合價);

附件四:工程項目變更單(變更內容、原價格、新價格、增減金額);

附件五:工程質量驗收單(日期、檢驗項目名稱、檢驗結果、甲方簽名、乙方簽名);

附件六:工程結算單(工程合同造價、變更增加項目、變更減少項目、工程結算總額、甲方已付金額、甲方應付乙方金額、乙方應付甲方金額);

附件七:工程保修單(公司名稱、聯繫電話、用户姓名、聯繫電話、合同編號、裝飾工程地址、施工單位負責人、工地負責人、開竣工日期、竣工驗收日期、工程交付日期、保修期限)。

同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。如企業另有合同附件的,其內容應當包括上列示範合同附件內容。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

住址: 地址:

電話: 電話:

郵編: 郵編:

簽訂日期:年 月 日

簽訂地點

房屋合同 篇9

甲方:____________

乙方:____________

甲乙雙方就位於 的一處農村房屋的買賣事項,根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定,經充分、平等協商,自願達成如下一致協議;

一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。

二、房屋情況:本合同項下的房屋位於_____市_____街道 ,相鄰為 ,建築面積 ,北屋 ,東屋 ,西屋 ,南屋 ,院落面積為 ,房屋登記在 名下或宅地基使用權證登記在 名下。

三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為______村_____組集體土地,並徵得其他村民和村集體同意,可以長期佔有、使用。

四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:

1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利,或已徵得其他權利享有人的同意,擁有處分該房屋的權利;

2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利;

3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。

五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所佔土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關税費。

六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起 日,乙方一次性付清全部款項,並將該款項匯入甲方賬號為 的賬户;如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額 的違約金,如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款,甲方不經乙方同意,可以解除本合同並享有追究乙方違約責任的權利。

七、房屋交付:乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起 日內,甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限於房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方並負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付 元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂後一個月內,仍未交付房屋,乙方不經甲方同意,可以解除本合同並追究甲方的違約責任,因乙方未付清房款的原因除外。

八、在接到乙方辦理房產過户的書面通知後 日,甲方應當根據乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產權過户的相關手續;如甲方拒絕或無故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付 元違約金,直至協助乙方辦理完房產過户為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過户的,與甲方無關。

九、該房屋交付給乙方後,該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸乙方所有,包括但不僅限於徵地補償、拆遷補償等;如甲方得到該上述補償款後應當將該款項全部給付乙方,如甲方無故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補償款外,須向乙方支付 元的違約金。

十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無關,甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基於本合同約定而享有的佔有、使用和處分房屋的權利;甲方因包括但不限於房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利,造成乙方無法繼續佔有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購房款外,須按照發生妨礙乙方佔有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。

十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經乙方同意,不得將該房屋出賣給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購房款並支付全部購房款100%的違約金。

十二、其他事項:

1、如果雙方就本合同事項發生爭議,雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。

2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人,並在本合同上簽字摁手印。

3、本合同正本一式六份,雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效,並持續有效。

甲 方(簽字捺印): 身份證號:

乙方(簽字捺印): 身份證號:

見證人(簽字捺印): 身份證號:

見證人(簽字捺印): 身份證號: