在現在的社會生活中,我們用到協議的地方越來越多,簽訂協議後則有法可依,有據可尋。那麼相關的協議到底怎麼寫呢?以下是小編收集整理的工程承攬合作協議,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
工程承攬合作協議 1
甲方: 身份證號碼:
乙方: 身份證號碼:
經甲乙雙方友好協商,就雙方共同投資以 公司的名義共同承攬婁底 公司(以下簡稱為專案單位)xxx專案地面及地下土石方挖運工程有關合作事項達成以下協議:
一、合作方及出資
甲、乙雙方為本協議合作承攬工程的投資方,雙方共出資100萬元,甲、乙雙方在本合作工程股本中各佔70%、30%的股權。此協議簽訂後二天內,雙方資金到位,甲方向乙方出具其在該工程中投資入股的收據,乙方向甲方出具在該工程中投資入股的收據。
二、合作範圍及時間
甲乙雙方以 公司名義共同承攬 公司 專案地面及地下土石方挖運工程;自本協議簽訂立協議約定義務履行完畢之前,雙方合作關係續存。
三、雙方責任及工程管理
1、甲方全權代表雙方負責對該工程的裝置組織、渣土場落實、人員及技術管理、現場施工及運輸管理所有具體工作,施工及運輸過程中所有安全責任事故、工農房值及納稅交費等工作全由甲方負責並承擔所有費用。
2、乙方主要負責做好與政府有關部門及專案單位的協調,乙方不參加該工程施工的具體管理。
3、(合作責任檔案)若因甲方裝置組織、施工組織、渣土場落實、安全管理及納稅交費等原因或經營虧損產生的經濟損失全由甲方一方全部承擔,乙方不承擔任何損失。
四、回報約定
1、雙方約定由甲方獨立管理工程施工,以固定回報按優先股回報未參與具體管理的.乙方。無論甲方所籤合同的單價多高,無論甲方施工管理如何,甲方不以任何理由或藉口減少對乙方的承諾的固定回報。
2、雙方同意以雙方在專案單位實際結算後的土石方總方量為基礎,按平方每方 元的單價提取該工程的利潤,由甲方在結算時向乙方支付在該工程中的投資回報。
3、甲方在與專案單位簽訂好土石方施工合同的三天內,應向乙方支付伍拾萬元;甲方在取得專案單位第一批預付款後一週內甲方應向乙方支付叄拾萬元;施工過程中,按專案單位向甲方支付的進度款,甲方每次按結算工程量按 元/方向乙方支付相應的固定利潤。甲方在與專案單位完成工結量結算並取得全部工程款90%之後一週內,甲方應按實際結算工程量以 元/方單價計提乙方應得的全部固定回報並支付完畢乙方應得的剩餘固定回報。
4、甲方向乙方回報利潤以現金方式,且乙方所得為稅後淨得部分。
五、違約責任
1、如甲方與專案單位簽訂了土石方工程施工合同,但甲方未按以上時間約定向乙方支付第一筆回報款,甲方應按每日2%的罰金向乙言支付滯納金,直到應付回報支付完畢為止。
2、如甲方與專案單位完成了土石方工程量結算並取了全部工程款的90%,但甲方未按以上約定回報時間向乙方支付其應得的剩餘固定利潤,則甲方除按每日2%的罰金向乙方支付滯納金,同時應以乙方應得該專案約定的固定利潤的雙倍向乙方支付違約金。
六、協議生效與終止
自雙方簽字後本協議正式生效,乙方所得固定回報全部回收後則此協議自行終止。
七、要一協議一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方:(簽字)
乙方:(簽字)
20xx年4月28日
工程承攬合作協議 2
甲方代表:姓名__,性別__,年齡__,住址____。
乙方代表:姓名__,性別__,年齡__,住址____
甲乙雙方經過友好協商,在公平、誠實、信任、平等合作、互利互惠的基礎上合作承包xx單位xx工程,達成以下協議。
第一條 合夥宗旨: 互惠雙贏
第二條 合夥經營專案和範圍: 承包xx工程
第三條 合夥期限
合夥期限為x年,自xxxx年x月xx日起,至xxxx年x月xx日止。
第四條 出資額、方式
甲方以現金方式出資,計人民幣xxx元墊付xx工程專案安全保證信譽押金和工程啟動資金。 合作終止後墊付xx工程專案安全保證信譽押金。屆時予以返還甲方。
第五條 盈餘分配與債務承擔
1.盈餘分配,以經營利潤為依據,按比例分配。甲方70%,乙方30%。
2.債務承擔:合夥債務先由合夥財產償還,合夥財產不足清償時, 以押金承擔責任。
第六條 甲乙雙方的權利
1.甲方許可權是:
(1)對外開展業務,訂立合同;
(2)對合作事業進行管理;
(3)出售合作的產品、 購進常用貨物;
(4)支付合夥債務;
2.乙方的權利:
(1)參予合作事業的管理;
(2)聽取負責人開展業務情況的報告;
(3)檢查合夥帳冊及經營情況;
(4)共同決定合作重大事項。
第七條 禁止行為
1.未經甲乙雙方同意,禁止任何一方以合作名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合夥,造成損失按實際損失賠償。
2.禁止任何一方在同一工程專案地與他人合作。
3.禁止再加入其它合夥。
4.如合作雙方違反上述各條,應按合夥實際損失賠償。
第八條 合夥的.終止及終止後的事項
1.合作因以下事由之一得終止:
(1)合夥期屆滿;
(2)甲乙雙方同意終止合夥關係:
(3)合作事業完成或不能完成;
(4)合作事業違反法律被撤銷;
(5)法院根據有關當事人請求判決解散。
2.合作終止後的事項:
(1)即行推舉清算人, 並邀請中間人(或公證員)參與清算;
(2)清算後如有盈餘,則按按比例分配剩餘財產
(3)清算後如有虧損, 不論合作人出資多少,先以合作共同財產償還,合夥財產不 足清償部分,由押金承擔。
第九條 糾份的解決
合作人之間如發生糾紛,應共同協商, 本著有利於合作事業發展的原則予以解決。如協商不成,可以訴諸法院。
第十條 本協議自與XX訂立合同之日生效。
第十一條 本合同如有未盡事宜,應由甲乙雙方集體討論補充或修改。 補充和修改的內容與本合同具有同等效力。
第十二條 本合同正本一式二份,合夥人各執一份份。
甲方簽字:____(蓋章) 乙方簽字:____(蓋章)
_年_月_日 _年_月_日
工程承攬合作協議 3
甲方;______乙方:______
根據《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定,經甲、乙雙方協商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款:
第一條標的
本合同甲方委託乙方製做的裝飾件及安裝工程標的額約為:元。
第二條製作裝飾件規格、單價
序號裝飾件名稱規格數量單價合計
注:以上每平方米裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱:郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍:裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;
4、承包方式:包工包料;
5、工程造價:本工程總造價按乙方於xx年xx月xx日上午參加組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、裝置事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據預算明細的單價計算工程量,據實計算彙總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內,甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起15日內,再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%,質保期兩年。質保金在壹年後無工程質量問題時,於年日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款,並經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內,組織驗收。超過七日未予答覆時,乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的裝飾件保修兩年,使用壽命不少於50年,如出現質量問題,乙方一年內免費為甲方更換裝飾件,兩年內免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證24小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的'裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付__元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日__元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理當事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:______乙方:______
簽約人:______簽約人:______
簽約地點:______簽約日期:______
工程承攬合作協議 4
甲方:______________________ 聯絡電話:______________________
乙方:______________________ 聯絡電話:______________________
甲乙雙方經友好協商,就______工程達成以下協議:
1.甲方為乙方提供______裝置及軟體,共____。
合同總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟體費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
硬體費:¥________元(大寫:________萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
2.付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟體費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
硬體費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬體送達乙方指定場地經乙方點數後,乙方須當即付給甲方所有硬體費用。
完成安裝後,乙方在七日內向甲方支付其餘全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3.甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟體安裝除錯。
(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟體的維護免費期為____年,維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬體裝置非人為損壞而引起軟體被破壞,甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以後甲方對提供裝置和軟體有償維護,維護費用為¥____元/年(不包括更換裝置和增加軟體支援點數的費用)。
4.乙方責任
(1)甲方除錯系統所用的素材僅供系統測試,均不得用於ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用於營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決,甲方概不負責。
(3)由乙方在以後使用中,由人為造成的'系統的損壞,需要甲方上門服務的,甲方發生的費用全部由乙方負責。
5.其他事項
(1)不得對軟體加以仿製 ;對軟體權利的標誌不得除去、遮蓋或塗抹等。
(2)按本合同第2條的規定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權終止合同,由此造成的後果甲方概不負責在。
6.違約責任
雙方若有未盡事宜,由雙方共同協商解決,若有一方違約或侵權,參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。
7.本合同自甲乙雙方代表籤及蓋章後生效;合同正本一式貳份,雙方各執壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。宣告:本合同經影印或塗改後無效!
甲方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
乙方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
工程承攬合作協議 5
甲方:
乙方:
身份證號:
地址:
聯絡方式:
上述各方經平等自願協商,簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容 房屋基礎及牆身砌築、混凝土澆築、封頂等各項工作內容,並滿足規範和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款:
2、該房屋建築工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工後支付__%,第二層完工後支付__%,工程竣工以後支付__%,__%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期檢視乙方的進度及修建情況,
2、不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規範進行施工,如果因乙方在施工中違反規範、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,並責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。
如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方__%的保證金。
5、工程安全:相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。
乙方負責對乙方的`工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架鬥毆,發生糾紛和矛盾積極與甲方聯絡,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字並蓋手印後生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢後自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
甲方:
乙方:
簽署時間: 年 月 日
工程承攬合作協議 6
甲方:
乙方:
根據,《中華人民共和國建築法》、《建築安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》,《建築工程安全管理條列》,結合本工程具體事項,本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經甲乙雙方共同友好協商,達成如下協議,以資信守。
一、工程地點:
迎賓路以西,西安大路以北。香港城一期場區土方挖運。
二、承包範圍及內容:場區土方挖運。
三、承包方式:
挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方裝置均由乙方負責)
四、工程承包價格及計算方式
按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
五、質量要求:
按照國家驗收規範施工,驗收達到合格。
六、工程款支付方式:土方挖運完成支付3萬元人民幣,餘款20xx年7月末支付。
七、施工工期
八、甲方責任
負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續,所發生的一切費用均由承包方負責,與甲方無關。
2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故,由於挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。
3、承包人嚴格按照施工現場管理規定,關於安全、環保交底的`內容執行,遵守相關法律法規,違者將按照相關條列進行處罰,由此發生的安全及質量事故油承包人自行承擔,並對發包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故,均由乙方負責,與甲方無關。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權終止合同,對已發生的挖土工程量不予結算,因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時雙方協商解決,協商不妥時採用法律訴訟解決
十一、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方代表簽字後生效。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
工程承攬合作協議 7
甲方:
營業執照號:________________地址:________________
法定代表人:________________電話:________________
身份證號:_______________________
乙方:
營業執照號:________________地址:________________
法定代表人:________________電話:________________
身份證號:_______________________
經甲、乙雙方友好協商,就乙方承接甲方的裝飾工程業務達成如下協議:
一、協議執行期限:
本協議又甲乙雙方自行商談,執行期限為______年___月___日至_____年___月___日
二、甲方權利:
1、甲方有權監督裝飾工程的現場管理及文明施工。
2、甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。
3、甲方有權對乙方施工材料進行封樣及稽核。
4、甲方有權對乙方的不規範行為提出相應的整改意見。
三、甲方責任:
1、甲方負責向乙方提供裝飾工程專案。
2、開工前甲方負責向乙方提供經裝飾工程專案單位簡章確認後的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明,並向乙方進行交底,須雙方簽字認可。
3、甲方負責按照本協議中規定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
四、乙方權利:
1、乙方有權要求甲方與施工隊進行溝通,確保工程的順利進行。
2、乙方有權要求甲方按照協議及時撥付工程款,確保工程的順利進行。
五、乙方責任:
1、乙方所派出人員須遵守合理的。
2、乙方所派出人員應能勝任施工中各個環節的工作任務。
3、乙方所對派出人員進行甲方企業文化的學習與教育。
4、乙方應遵守甲方現場施工管理中提出的各項合理要求。
六、工程變更:
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協商一致。由同
雙方共同簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協議,作為竣工結算和順延工期的根據。
七、工期延誤:
1、對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延:
工程量變化或設計變更;根據現場實際施工情況或經業主單位或甲方同意工期順延及其它情況的;不可抗力;
2、對以下原因造成竣工的`日期延誤,工期應當順延:
甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
甲方責任造成工期延誤的其他情況。
3、因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
八、質量標準
工程施工質量按甲方與業主簽署的相關協議及甲乙雙方施工前認可的相關標準執行。
九、工程驗收
在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:材料驗收;
隱蔽工程驗收;竣工驗收。
十、工程支付款:
合同簽定後,發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預付款,即_________元;泥工完工後,發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款,即___________元;逢單項工程完工驗收後,發包人按約定直接向承包人支付加專案後的追加款,油漆工程完工後發包人按約定直接向承包人支付工程款15%餘額款,即_________元。
全部工程完工後三天內支付餘款5%,即_________元簽定合同後首付工程款的20%,即________元;以後按每期工程完工驗收單簽名後三天內付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗收後付第二次款20%,即________元;泥工完工後付第三次款20%,即_______元;木工程完工後付第四次款20%,即________元;油漆工程完工後付第五次款15%,即_______元,全部完工後三天付餘款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更專案差額。
其他支付方式:
1、工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後三日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程驗收單並簽字,
2、發包人應在簽字後三天內向承包人結清每期工程進度款。
3、工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。
十一、違約責任:
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發包人未按期支付每次工程進度款的,每延誤一天向對方支付違約金髮包價2元,十五天後乙方可中止合約。由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金髮包價2元。
十二、附則:
1、本合同經雙方簽字後生效,合同履行完畢後終止。
2、本合同簽訂後工程不得轉包。
3、本合同一式________份,雙方各執________份。
甲方:乙方:
______年___月___日______年___月___日
工程承攬合作協議 8
發包人:
承包人:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1.工程名稱:________________________________。
2.工程地點:________________________________。
3.工程立項批准文號:________________________。
4.資金來源:________________________________。
5.工程內容:________________________________。
群體工程應附《承包人承攬工程專案一覽表》。
6.工程承包範圍:________________________________。
二、合同工期
計劃開工日期:_年__月__日。
計劃竣工日期:_年__月__日。
工期總日曆天數:__________天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量符合________________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:__________人民幣;
其中:
安全文明施工費:_____人民幣;
材料和工程裝置暫估價金額:_____人民幣;
專業工程暫估價金額:_____人民幣;
暫列金額:_____人民幣。
2.合同價格形式:________________________________。
五、專案經理
承包人專案經理:
六、合同檔案構成
本協議書與下列檔案一起構成合同文件:
中標通知書;
投標函及其附錄;
專用合同條款及其附屬檔案;
通用合同條款;
技術標準和要求;
圖紙;
已標價工程量清單或預算書;
其他合同檔案。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的檔案均構成合同文件組成部分。
上述各項合同檔案包括合同當事人就該項合同檔案所作出的補充和修改,屬於同一類內容的`檔案,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附屬檔案須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發包人承諾按照法律規定履行專案審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同於_年__月__日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數
本合同一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。
發包人:承包人:
法定代表人或其委託代理人:法定代表人或其委託代理人:
日期:_____日期:_____
工程承攬合作協議 9
甲方:___________
乙方:___________
依照《中華人民共和國民法典》有關規定,結合本工程具體實際情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委託,承擔甲方新檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委託給乙方的工程專案和內容:
1、250KVA變受電工程的設計、裝置購置、安裝除錯
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協助並配
合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣裝置和原料,應從國家定點廠家採購,並符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計:102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:
(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算稽核後,送電前工程款全部付清。
4、工程款的`結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收:
1、根據工程施工要求,甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續,裝置進場道路暢通等),並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20________年____月____日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。
七、合同一式4份,甲方執2份,乙方執2份。
甲方:____ (蓋章)
乙方:____ (蓋章)
代表:____
代表:____
____年_____月_____日
____年_____月_____日
工程承攬合作協議 10
建設單位(甲方):
施工單位(乙方):
施工單位地址:
身份證號:
甲乙雙方為了明確雙方的責任和權利,根據國家《合同法》和建築工程建設有關的法律、法規,經過平等協商一致,自願簽訂本合同。
一、 工程名稱:
二、 工程承攬範圍:
三、 工程總價:
四、 工程款支付:
乙方完成工程總量的_________%,甲方支付_________%的工程款;乙方完成工程總量的_________%後,甲方支付_________%的工程款。經雙方驗收合格,甲方支付總工程款的'_________%,餘留_________%的工程款作為質保金,一年內未發生工程質量問題,給予一次性付清。
五、 工程期限:
工程於______年______月______日開工,到______年______月______日結束,工期 天。提前一日完工獎 _________元整,延期一日完工罰 _________元整。
六、 工程質量要求:
乙方必須嚴格按照設計及國家驗收規範和質量要求進行施工,如遇特殊施工的環境改變,需甲乙雙方的確認後,根據新的施工方案進行施工。乙方應及時、詳細的記錄施工進度,甲方監理人員應及時核實質量及工程量,經雙方確認,作為工程款結算依據。乙方應服從甲方代表監理工程師的監督、協調,保質保量按期完成工程。
七、 乙方必須辦理施工人員的工傷保險,凡施工期內造成的一切意外損害事故,包括傷及人身、財產等責任均由乙方承擔。
八、 本合同未盡事宜,雙方協商解決。
九、 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月______日 ______年______月______日
工程承攬合作協議 11
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方同意將______工程的________施工專案交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包協議條例》的規定,結合本工程具體情況雙方達成以下協議:
一、工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.承包範圍:
4.承包方式:包工、包料、包費用
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日曆天。
6.工程質量:本工程為合格工程
二、協議單價和付款方式
1.協議單價:
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,裝置費等一切費用。協議價款一經確定,不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格後付至協議價款的__%;工程竣工驗收合格後付至協議價款的`__%;工程竣工驗收合格年後___日內,付至結算價款的__%;剩餘__%作為質保金在竣工驗收合格年後___日內一次性無息付清。
4.該專案協議約定的款項由有限公司按照本協議約定支付,專案的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準______________________________
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方協議價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔協議價款的__%違約金支付給甲方,並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本協議在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協商解決。
2.當事人不願通過協商調解解決或協商調解不成時本協議在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知後24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委託他人維修,維修費用由乙方承擔。
七、本協議未盡事宜,甲乙雙方協商解決。本協議經雙方簽字和蓋章後生效。本協議一式_____份,甲方執_____份,乙方_____執份。
甲方:乙方:
簽字:簽字:
電話:電話:
甲方駐工地代表:
電話:
_____年___月____日