當前位置:才華齋>範例>合同協議>

【實用】房屋合同彙編9篇

合同協議 閱讀(2.95W)

在當今不斷髮展的世界,我們用到合同的地方越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。那麼我們擬定合同的時候需要注意什麼問題呢?下面是小編收集整理的房屋合同9篇,歡迎閱讀與收藏。

【實用】房屋合同彙編9篇

房屋合同 篇1

甲方(贈與人):_____ (寫明姓名、住址) 住所:_____ 有效證件號碼:_____

乙方(受贈人):_____ (寫明姓名、住址) 住所:_____ 有效證件號碼:_____

甲方自願將其下所有的不動產房產贈與乙方。按照合同法等有關法律規定,雙方自願達成贈與房產協議如下: 第一條:甲方自願將其房產贈與給乙方,乙方自願接受該房屋。該房屋具體狀況如下: (一) 座落於_____ ,建築面積_____平方米; (二) 贈與房屋的所有權證證號為_____ ; (三) 房屋平面圖及其四至範圍見附件一 (四) 土地使用權取得的方式 該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併贈與。 該房屋的相關權益隨該房屋一併贈與。

第二條:因甲方_____,此房產所購的所有房款和稅費均已有乙方代甲方支付,由甲方所購該房產並取得該房產房產所有權證。經協商一致甲方願將該房屋贈與乙方,並在乙方能辦理過戶手續時積極協助辦理。

第三條:甲方保證房屋在此贈與合同簽訂前以及合同簽訂後一直到過戶完畢期間該房屋權屬狀況完整和其他具體狀況完整,並保證房屋不受他人合法追索。

第四條:甲方沒經乙方同意不得將此房產抵押、轉賣或出租給他人,否則抵押、轉賣或出租行為無效。如因上述行為造成乙方不能取得贈與房產的,甲方應如數補償或退還乙方代為支付的所有房款和代交的其他等所有稅費。 第五條:甲方贈與乙方房產,本合同在雙方簽訂經公證處公正後不可撤銷。

第六條:在乙方能辦理該房屋過戶手續時,甲方應按約定積極協助乙方轉移辦理過戶手續。

第七條:甲、乙雙方定於_____時正式辦理過戶該房屋,雙方定於_____前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:

第八條: 甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋贈與給乙方。

第九條:本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

第十條:本合同自甲乙雙方簽訂之日到公證處公證之日起生效。

第十一條:甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,提交北京仲裁委員會仲裁 。 第十二條:本合同一式_____份。其中甲方留執_____份,乙方留執_____份,為公正留執公證處_____份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。

第十三條:甲、乙雙方約定補充條款如下: 附件一 文字:房屋平面圖。

甲方(簽章):_____ 乙方(簽章):_____

證件身份證號碼:_____ 證件身份證號碼:_____

地址:_____ 地址:_____

聯絡電話:_____ 聯絡電話:_____

簽約日期:_____ 簽約日期:_____

房屋合同 篇2

案情:

被告申某與呂某(女)原為夫妻,原告系被告婚生子。X年1月6日,被告經公證簽訂協議一份,約定共同出資購買位於花山區鋼窗宿舍某房屋一套贈與原告,當時因原告年齡小,未能領辦到身份證,即將產權登記在被告名下,但該房實際上一直由原告與被告呂某居住。後因被告不肯辦理房屋過戶,以致成訴。庭審中,被告辯稱贈與房屋尚未過戶,贈與合同並不成立。

裁判:

法院審理認為,被告簽訂的贈與協議系雙方的真實意思表示,贈與房屋雖未過戶,但事實上一直由原告與其中的被告呂某居住,應視為已經交付,贈與合同合法有效,被告應當辦理該房過戶手續。法院據此判決被告申某、呂某於判決生效之日起十五日內協助原告辦理贈與房屋的產權過戶手續。

評析:

本案是一起因贈與房屋未辦理產權變更登記而引發的贈與合同糾紛。所謂贈與合同是指贈與人將自己的財產無償給予受贈人,受贈人表示接受贈與的合同。贈與合同是一種諾成性合同,當事人一方的意思表示一旦經對方同意即能產生法律效果,即通常所說的“一諾即成”。當然,合同成立並不意味著合同生效,贈與合同的生效還需要滿足法定要件。根據贈與物件的不同,贈與可以分為動產贈與與不動產贈與,動產贈與以贈與物交付為要件,而不動產贈與,因為法律對其產權轉移有特別規定而與前者有所區別。如本案中涉及的房屋贈與,根據法律規定,房屋產權轉移以登記過戶為要件,相對應,對房產贈與合同,一般情況下也應以產權登記的辦理為其生效要件。訴訟中,被告正是以此為由提出抗辯。

但事實上,房屋贈與未辦理過戶,並不意味著贈與合同必然未生效。根據《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見(試行)》第128條規定:公民之間贈與關係的成立,以贈與物的交付為準。贈與房屋未辦理過戶手續,但贈與人根據書面贈與合同已將產權證書交與受贈人,受贈人根據贈與合同已佔有、使用該房屋的,可以認定贈與有效,但應令其補辦過戶手續。

有關本案的相關規定

《中華人民共和國繼承法》第十六條的規定,公民可以立遺囑將個人財產指定由法定繼承人繼承或贈給法定繼承人以外的人。夫妻雙方對夫妻共同財產享有共同的權利、承擔共同的義務,雙方享有平等的財產處分權。《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國繼承法〉若干問題的意見》第三十八條規定:“遺囑人以遺囑處分了屬於國家、集體或他人所有的財產,遺囑的這部分,應認定無效”。因此,配偶中一方將夫妻共有財產贈給子女和朋友,如未經另一方同意,該配偶擅自處分共有財產的遺囑應認定部分無效,依照《中華人民共和國繼承法》第二十六條的規定,對該遺囑所涉及的共有財產,應分出一半歸配偶所有,其餘一半由遺囑指定的繼承人繼承。

房屋合同 篇3

出賣人(甲方):___市___鎮_________村委會

買受人(乙方):

經________村全體村民代表大會研究通過,現將村集體所有的原___的房屋所有權通過評估標價面向____的形式,公開轉讓所有權。為此,雙方特訂立此合同。

一、標的

名稱(____),座落在(____),面積____平方米___結構。四至:東至(_____),西至(__,南至(____),北至(_____)。宅基地使用面積平方米。

二、價款_____元。合同簽訂當日一次性付清。

三、乙方付款後,產權屬乙方所有。由乙方負責辦理產權變更手續。

四、房屋買賣契稅由乙方承擔,由乙方負責辦理產權。

五、違約責任

1、甲方按合同約定按時將產權移交給乙方。逾期移交承擔相應賠償責任。

2、乙方必須按期付款,逾期付款甲方有權收回標的物,損失由乙方承擔,所交款不退。

3、房屋移交後,乙方承擔防火責任。由於乙方使用不當造成火災由乙方承擔全部責任。

甲方(簽字):

乙方(簽字)

____年___月____日

房屋合同 篇4

房主人(甲方):

承建人(乙方):

根據《中華人民共和國合同法》、《建築法》的有關規定,結合本房屋修建工程的具體狀況,為明確甲乙雙方在房屋修建工程中的權利、義務,雙方在平等自願的前提下友好協商,共同簽訂本合同。

第一條、工程說明。

甲方擬修建的私人房屋,位於古城鎮唐山路西側,門面牆應距唐山路邊沿70公分。開間中到中3。6米,進深中到中約16米。左右兩邊分別與袁小平、石玉芳共牆。房屋擬修建兩層半。層高為:第一層3。7米,第二層3。2米,第三層3。0米。建築面積約為160平方米。

第二條、承建方式及施工準備。

1、甲方按照包工不包料的方式,將房屋建築主體工程,包括泥工(含鋼筋工)、木工、水電工,承包給乙方承建。

2、甲方應及時帶給房屋工程所需全部材料及木板、鐵絲、釘子等輔助料,並負責水電到工地。另購買2張切割片。

3、乙方自帶建築所需的一切工具,包括施工用的手推車、攪拌機、震動器、切割機、塔吊等施工機械。雨天做好遮雨措施,避免在搗制樓面時下雨影響樓面質量。

第三條、建房工期。

本工程從XX年元月開始,整體工程最遲於XX年10底完工。

第四條、工程任務、單價及付款方式:

1、整體建築任務為:基礎砌築,主體工程,室內外牆面泥工粉水,室內外地平面處理,上下水管、廁所、便盆,電路、閉路電視線等預埋安裝。

2、房屋修建價格,按建築面積計算,單價為每平方米155元(壹佰伍拾元),其中泥工鋼筋工120元、木工25元、水電工10元。

3、付款方式:基礎和地圈樑澆築完成,預付5000元;一、二、三層現澆完成,各預付5000元;待全部完工後,經雙方檢查無質量問題,付清餘下的工資。

第五條、工程質量要求。

1、乙方施工人員務必具備必須的房屋建築施工經驗,以確保乙方所承建的工程貼合質量和技術要求。工程質量應到達抗震安居房屋建設評定標準的合格條件。建房後的牆體、地面做到平滑,杜絕空鼓,貼合相關標準。

2、乙方按甲方帶給的圖紙和要求施工,若發現圖紙有不合理部分,經甲乙雙方共同協商後,乙方方可再進行施工。

3、因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件,乙方應按甲方要求返工、修改和重作,並承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改後仍不能到達約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質量違約職責。

第六條、施工安全要求。

1、乙方務必抓好安全施工。嚴格按照安全施工規範和技術要求,嚴禁酒後作業。採取嚴格的安全防護措施,要控制好各種可能存在的危險因素,消除不安全隱患,杜絕一切事故的發生。

2、為以防萬一,確保施工作業人員安全,乙方務必為工人購買安全保險,費用在工資中扣除。如因乙方自身安全措施不到位或不力造成的事故,由乙方承擔職責和所發生的一切醫藥等費用。職責和費用與甲方無關。

第七條、違約職責和爭議的解決辦法。

1、甲方如未按照乙方的工程進度及時帶給相關材料造成停工,乙方不負職責。

2、乙方承建的工程質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作。造成材料損失的,乙方負責賠償。

3、甲乙雙方因履行本合同發生爭議,應耐心協商解決。如經協商仍無法解決的,雙方同意提請勞動仲裁委員會進行仲裁。

第八條、合同的生效與終止。

1、本合同一式三份,甲乙雙方當事人各執一份。公證處一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、在竣工驗收合格、乙方將工程交付甲方、甲方全部付清費用後,本合同自然終止。

以上合同,雙方務必共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方簽字(手印):

乙方簽字(手印):

簽約日期:

房屋合同 篇5

黃某與鄧某系夫妻。20xx年3月,黃某與鄧某二人出資19萬元購買一套商品房,房屋所有權人登記為鄧某一人。20xx年10月21日,鄧某瞞著妻子與王某簽訂房屋買賣協議,協議約定:鄧某將該房屋以27萬元的價格賣給王某,王某先付20萬元,入住此房後付清餘款,並取得該房屋的所有權。

協議簽訂後,王某於20xx年10月26日向鄧某支付購房款20萬元,一週后王某搬進該房並付清餘款,但雙方一直未辦理房屋過戶手續。20xx年2月,一直不知情的黃某發現此事,找到王某要求其搬出該房屋,王某稱鄧某以27萬元的價格已將該房屋賣給自己,拒不搬出。黃某與王某協商無果,遂將王某、鄧某訴至法院,要求確認王、鄧二人簽訂的房屋買賣協議無效,並判令王某歸還房屋。

【分歧】

本案在審理中,存在兩種不同意見:

第一種意見認為,鄧某與王某的買賣協議意思表示真實,且王某付清了購房款,過戶僅是履行合同的形式,合同自成立即生效,不能以未辦理過戶認定合同無效。夫或妻在處理夫妻共同財產上的權利是平等的,因日常生活需要而處理夫妻共同財產的,任何一方均有權決定,他人有理由相信其為夫妻雙方共同意思表示的,另一方不得以不同意或不知道為由對抗善意第三人。

第二種意見認為,黃某、鄧某系夫妻關係,其家庭財產屬於夫妻共同所有。鄧某未徵得黃某的同意,即與王某簽訂房屋買賣合同,事後也未得到黃某的追認,屬於無權處分,房屋買賣協議無效,且不構成善意取得。

【評析】

贊同第二種意見,理由如下:

1、本案所涉房產,是夫妻共有財產,為夫妻共同共有。

雖然房產證登記的所有權人只有鄧某一個人,但是購買房屋發生在夫妻關係存續期間,根據婚姻法第十七條、物權法第一百零三條的規定,本案鄧某處分的為夫妻共有財產。

2、在夫妻共有財產存續期間,鄧某未經過黃某同意,對涉及夫妻雙方重大權益房產事項之處分,屬於無權處分。

鄧某的行為屬於無權處分。根據婚姻法司法解釋(一)第十七條第(二)項之規定:“夫或妻非因日常生活需要對夫妻共同財產作重要處理決定,夫妻雙方應平等協商,取得一致意見。他人有理由相信其為夫妻雙方共同意思表示的,另一方不得以不同意或不知道為由對抗善意第三人”。物權法第九十七條規定,處分共有的不動產,應當經全體共同共有人同意。《最高人民法院關於貫徹執行〈民法通則〉若干問題的意見》第八十九條規定:“在共同共有關係存續期間,部分共有人擅自處分共有財產的,一般認定為無效。”

鄧某處分房屋不屬於家事代理。婚姻法司法解釋(一)第十七條第(一)項規定:“因日常生活需要而處理夫妻共同財產的,任何一方均有權決定。”這裡的處理夫妻共同財產的事項主要是指夫妻雙方及其共同的.未成年子女日常共同生活所必需的事項,其主要限制在維持家庭共同生活的費用、撫育子女的費用以及家庭成員所需的醫療費用等方面,此家事代理許可權必須在日常家事的範圍之內實施方為有效。針對處分夫妻共有財產重大事務的權利,如變賣夫妻共同房產,均得由配偶共同決定處理,任何一方不得獨斷專行。不動產的處分因價值重大,一方擅自處分會嚴重損害他方權益,故本案鄧某的行為不屬於日常家事的情形。

事後共有人黃某對合同沒有追認。合同法第五十一條規定,無處分權的人處分他人財產,經權利人追認或者無處分權的人訂立合同後取得處分權的,該合同有效。黃某沒有追認,鄧某事後也沒有取得房屋的處分權,所以該房屋買賣協議無效。

3、王某對所涉房屋不構成善意取得。

根據物權法第一百零六條的規定,善意取得必須符合三個條件:

(1)受讓人受讓該不動產或者動產時是善意的;

(2)以合理的價格轉讓;

(3)轉讓的不動產或者動產依照法律規定應當登記的已經登記,不需要登記的已經交付給受讓人。在本案當中,房屋雖交付給王某但沒有辦理轉移登記,不符合前述第(3)個條件,也不構成善意取得。

綜上所述,鄧某未經黃某同意,擅自處分夫妻共同財產,與王某簽訂的房屋買賣協議應屬無效,王某也不能善意取得該房屋的所有權,應當歸還該房屋。

房屋合同 篇6

甲方:XX

乙方:XX

本著誠實守信、互惠互利的原則,經現場勘測根據施工慣例的要求和雙方領導坦白洽商達成以下協議:

1、甲方應提供乙方符合裝修條件的毛胚房。

2、甲方應保證乙方在施工時的水、電的正常供應。

3、甲方應為乙方在施工時所使用的原材料貯藏,運輸提供方便。

4、此次合同為工料包乾制,乙方應提供給甲方的原料應符合產品質量要求並提供產品生產出廠合格證和環保證明書,妥善保管發票和其相關資料。

5、乙方施工總價每戶為XXXX元,包括地面的瓷磚鋪設,廚房和衛生間做防水處理,牆面用瓷磚拼砌,瓷磚拼砌地腳線,廚房和衛生間用PVC吊頂,牆面處理用仿瓷塗料刮白。(個別要求另計價)。

6、乙方在施工時食宿自理,安全措施自我保障,並保證遵紀守法。甲方不承擔勞動保障等法律責任。

7、乙方在施工期間應遵守職業道德,聽從聘請第三方監管員的提議、建議和改正措施。

8、付款方式:先期支付30%,中期支付30%,餘款為驗收合格後一併付清。

9、驗收:經雙方相關人員認可的驗收方法。

10、異議、糾紛。本著合理,諒解的方法處理。

11、起止日期:開工日期:XXXX年XXXX月XXXX日;竣工日期:XXXX年XXXX月XXXX日

12、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。本合同具法律效力,請各自遵循。

甲方(簽章):乙方(簽章):

XXXX年XXXX月XXXX日XXXX年XXXX月XXXX日

房屋合同 篇7

發包方(甲方):

承包方(乙方):

為規範家庭室內裝修的施工,保護雙方的合法權益,現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵寧。

  一、概況

1.甲方裝修住房系合法居住。乙方為本省(市)具有建築裝飾資質、並經工商行政管理機關核准登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。

2.裝修施工地點:市區(縣)路(村) 巷號 樓層室。

3.住房結構:

4.裝修施工內容: 室別部位裝修內容及要求備註

5.承包方式:

6.總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)

7.工期:自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工。工期為日。

  二、關於材料供應的約定

1.甲方提供的材料序號材料或裝置名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限、備註本工程甲方負責採購供應的材料、裝置,應為符合設計要求的合格和產品,並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、裝置發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2.乙方採購的材料序號材料或裝置名稱規格型號生產廠商(品牌)單位數量質量等級單價(限購元以下)總價上述材料,乙方應向甲方提交購貨發票,並均應用於本合同規定的民宅裝飾,非經甲方同意, 不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的以倍補償給甲方。

乙方採購的材料、裝置,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

  三、關於工程質量及驗收的約定

1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準和省主管部門制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程專案達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。

3.由於甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5.工程竣工後,乙方應通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。

  四、有關安全生產和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

  五、關於工程價款及結算的約定

1.合同簽訂後,甲方支付總價款的%,計元; 年 月 日前,甲方支付總價款的%,計元;年 月日前,甲方支付部價款的%,計元;年 月日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收後合格後日內一次付清。

2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求,甲方應另行支付費用,工期順延(具體內容雙方另立補充協議,補充協議系本合同組成部分)。

3.雙方款項往來,均應出具發票(或收據)。

  六、其它

(一)甲方工作

1.甲方應在開工前天,向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備裝置,並說明使用注意事項。

2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等協調工作。

3.如確實需要拆改原建築物結構或裝置管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。

(二)乙方工作

①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆原有建築結構及各種裝置管線。

④乙方在其裝飾施工範圍內承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

  七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

3.乙方應妥善保護甲方提供的裝置及現場堆放的傢俱、陳設和其他物品,如有損壞,應照價賠償。

4.甲方未辦理任何手續,要求乙方拆改原有建築結構及裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。

5.未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建築結構或裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。

八、糾紛處理方式

1.本合同履行期間雙方發生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方可採取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。

2.當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時,對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由----------仲裁委員會仲裁(當事人未約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。

  九、其它約定

十、本協議一式份,甲,乙雙方各執份,具有同等法律效力。

本合同附件有:

甲方(簽章):     乙方(蓋章) :

委託代理人:     法定代表人:

住址:        地址:

電話:        電話:

郵編:        郵編:

開戶銀行

戶名:

帳號:

簽訂日期: 年 月 日

房屋合同 篇8

發包人(甲方):

住所:

電話:

承包人(乙方):

住所:

電話:

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:

第一條、工程概況

1、工程地點:

2、工程內容(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工專案確認表。)

3、工程承包方式:雙方商定採取下列第種承包方式。

(1)乙方包工包料(詳見附表3:乙方提供裝飾裝修材料明細)

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見附表3:乙方提供裝飾裝修材料明細;附表4:甲方提供裝飾裝修材料明細)

(3)乙方包工、甲方包料(詳見附表5:甲方提供裝飾裝修材料明細)

4、工程期限天,開工日期年 月日,竣工日期年 月日。

5、合同價款:本合同工程造價為(大寫):元(¥:元)

家庭居室裝飾裝修工程預算報價表

第二條、施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第種方式提供:

1、甲方自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份;

2、甲方委託乙方設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。

第三條、甲方義務

1、開工前天,為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則;

2、提供施工期間的水源、電源;

3、負責協調乙方與鄰里之間的關係;

4、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

5、施工期間甲方仍需部分使用該居室,負責配合乙方做好保衛及消防等工作;

6、參與工程質量和施工進度的監督,及竣工驗收。

第四條、乙方義務

1、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及相關質量標準,按期保質完成本工程;

2、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境;

3、保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;

4、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第五條、工程變更

工程專案及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表5:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

第六條、材料的提供

1、由甲方提供的材料,甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;

2、由乙方提供的材料,乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,並接受甲方檢驗。

第七條、工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)程量變化和設計變更;

(2)可抗力;

(3)同意工期順延的其他情況。

2、甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;

3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;

4、乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量(包含室內空氣質量)存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第八條、質量標準

1、工程質量

(1)雙方約定本工程施工質量標準為:

(2)施工過程中雙方對工程質量發生爭議,可申請由建設行政主管部門認可的專業檢測單位,對工程質量予以認證,認證過程支出的相關費用由責任人承擔。

2、室內空氣質量

(1)依照《住宅室內裝飾裝修管理辦法》。工程竣工後,室內空氣質量應當符合《民用建築工程室內環境汙染控制規範》(GB50325—20xx)。

(2)乙方在工程驗收時應向甲方提供由質量技術監督部門認可的專業的環境檢測單位出具的《室內空氣質量檢測報告》。

第九條、工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

乙方應提前兩天通知甲方進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。

2、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,並填寫工程驗收單(見附表6:家庭居室裝飾裝修工程驗收單);在工程款結清後,辦理移交手續。

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為月。驗收合格簽字後,乙方應填寫工程保修單(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

第十條、工程款支付方式

1、雙方約定按以下第種方式支付工程款:

(1)合同生效後,甲方按下表約定直接向乙方支付工程款:

支付次數支付時間支付金額

第一次開工前三日支付元

第二次工程進度過半支付元

第三次雙方驗收合格支付元

工程進度過半指

(2)其他支付方式:

2、工程驗收合格後,乙方可向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方,甲方接到資料後日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程結算單)並簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。

第十一條、違約責任

1、合同雙方當事人中的一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

2、因一方原因,造成合同無法履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、甲方未按期支付工程款的,每延誤一天對方支付違約金元。

4、由於乙方原因,工程質量及室內空氣質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理或返工,工期不予順延。

5、由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金元。

第十二條、合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:

1、提交仲裁委員會仲裁;

2、依法向人民法院提起訴訟。

第十三條、幾項具體規定

1、因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場並負責將垃圾運到指定的地點,甲方負責支付垃圾清運費用(大寫)元(此費用不在工程價款內)。

2、施工期間,甲方將處屋鑰匙把,交給乙方保管,工程竣工後,甲方負責提供新鎖把,由乙方當場負責安裝交付使用。

3、施工期間,乙方每天的工作時間為:上午點 分至點 分;下午點 分至點 分。

第十四條、其他約定事項

第十五條、附則

1、本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。

2、本合同簽訂後工程不得轉包。

3、本合同一式份,雙方各執份。

4、合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽章): 乙方(蓋章):

法定代表人:

年 月 日 年 月 日

房屋合同 篇9

根據《中華人民共和國合同法》及相關規定,為明確出租方與承租方的權利義務關係,經雙方協商一致,簽訂本契約。 一、經本公司介紹甲方...

根據《中華人民共和國合同法》及相關規定,為明確出租方與承租方的權利義務關係,經雙方協商一致,簽訂本契約。

一、經本公司介紹甲方自願將座落在______區______路(街)的房屋(房屋建築面積______平方)米,出租給乙方使用。

二、乙方已對甲方所要出租房地產做了充分了解,願意承租該房地產。

甲乙雙方協定的上述房地產月租金為人民幣(大寫)____________元。租賃期限自二oo___年___月___日到二oo___年___月___日止。租金按_________結算,計人民幣(大寫)_________元,由乙方在每 的前___日交付給甲方。付款方式:現金(以書面收據為準)。

三、甲方保證上述房地產權屬清楚。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。乙方保證承租上述房屋僅作為_________用房使用。

四、房地產租賃期內,甲方保證並承擔下列責任:

1.乙方能夠正常使用。

2.負責對房屋及其附著物自然損壞維修,因甲方延誤房屋維修而使乙方或第三人遭受損失的,甲方負責賠償。

3.如需出賣或抵押上述房地產,甲方將提前_________個月通知乙方。

五、房地產租賃期內,乙方保證並承擔下列責任:

1.如需對房屋進行改裝修或增擴裝置時,應徵得甲方書面同意。費用由乙方承擔。

2.如需轉租他人使用,必須取得甲方書面同意,不得利用甲方房屋從事非法活動。

3.因使用不當或其它人為原因而使房屋或裝置損壞的,乙方負責賠償或給予修復。

4.乙方將對甲方正常的房屋檢查和維修給予協助。

5.乙方須在租賃期滿時把房產完好交還給甲方。如需繼續承租上述房地產,應提前______個月與甲方協商,雙方另簽訂契約。租賃期間水、電、煤氣、有線電視、電話等由乙方根據實際用量付費。

六、違約責任:任何一方未能履行本契約規定的條款,給對方造成損失的由違約方在十日內負責賠償,同時支付對方違約金,壹個月房租費。

七、如因不可抗力的原因而使承租房屋及其裝置損壞的,雙方互不承擔責任。

八、本契約在履行中若發生爭議:甲乙雙方應採取協商辦法解決。協商不成時,任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請調解或仲裁,也可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、本契約未盡事項,甲乙雙方可另行議定,其補充協議經雙方簽章後與本契約具有同等效力。雙方約定其它事項:

十、在簽訂本契約時,雙方承擔中介服務費為_____元,其中甲方付_____元,乙方付_____元。本契約一式______份,甲乙雙方各執______份。契約副本兄弟房產買賣公司。雙方簽章後生效。本契約期滿自行作廢。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

地址: 地址:

聯絡電話: 聯絡電話:

委託代理人(簽章): 委託代理人(簽章):

身份證: 身份證:

鎮江市兄弟房產買賣公司(蓋章): 經辦人(簽章):