在人們越來越相信法律的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那麼正式、規範的合同是什麼樣的呢？下面是小編為大家整理的貨物買賣合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
貨物買賣合同 篇1
合同號：_________
簽訂日期：_________年_________月_________日
簽訂地點：_________
買方：_________
地址：_________
電報：_________
電傳：_________
賣方：_________
地址：_________
電報：_________
電傳：_________
本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：
第一條 品名；規格、數量及單價：_________。
第二條 合同總值：_________。
第三條 原產國別及製造廠商：_________。
第四條 裝運港：_________。
第五條 目的港：_________。
第六條 裝運期
分運：_________
轉運：_________
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮、防溼、防震、防鏽、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。
第八條 嘜頭
賣方必須用不褪色的油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭：_________。
第九條 保險
在cif條款下：由賣方出資按110％發票金額投保。
在c＆f條款下：裝運後由買方投保。
第十條 付款條件
（1）買方在裝運期前30天，通過_________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的_________％，計_________。該信用證在_________銀行收到下列單證並核對無誤後承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。
a．全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，註明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸_________公司。
b．商業發票一式五份，註明合同號，信用證號和嘜頭。
c．裝箱單一式四份，註明每包貨物數量，毛重和淨重。
d．由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。
e．已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。
f．裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報／電傳附本一份。
g．在cif條款下：全套按發票金額110％的投保_________的保險單。
（2）賣方在裝運後10天內，須航空郵寄三套上述檔案（f除外），一份寄給買方，兩份寄目的港_________公司。
（3）_________銀行在收到合同_________中規定的，由雙方簽署的驗收證明後，在_________天內，承付合同金額的_________，金額為_________。
（4）按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
（5）所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。
第十一條 裝運條件
（1）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。
（2）賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。
（3）賣方必須在裝船完畢後四十八小時內，以電報／電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。
（4）如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2．7米，高3米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，註明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。
（5）在c＆f條款下：如果由於賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。
（6）在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。
第十二條 技術檔案
（1）下述全套英文字技術檔案一份必須隨每批貨物一同包裝發運：
a．基礎設計圖。
b．接線說明書，電路圖，氣／液壓連線圖。
c．易磨損件的製造圖紙和說明書。
d．零配件目錄。
e．安裝、操作和維修說明書。
（2）此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或終端使用者掛號航空郵寄本條款（1）中規定的技術檔案。否則，買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條 保質條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造，嶄新，未曾使用，並在各方與合同規定的質量、規格和效能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予_________天的保證期，此保證期從貨物到達_________起開始計算。
第十四條 檢驗
（1）賣方／製造廠商必須在交貨之前對貨物質量、規格、效能和數量進行精確全面的檢驗，並簽發質量證明書，證明貨物符合合同規定。此證明書不作為貨物質量、規格、效能和數量的最後依據。賣方或製造廠商必須將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
（2）在貨物抵達目的地港之後，買方須申請中國商品檢驗局（以下簡稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，並簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港後_________天內有權拒收貨物，向賣方索賠。
（3）如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，並有權依據檢驗證書向賣方索賠。
（4）如果由於某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期_________天。
第十五條 索賠
（1）如果賣方對貨物與合同規定不符負有責任，且買方在本合同第13條第14條規定的'檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，須按下列方法之一種或幾種索賠：
a．同意買方退貨，並將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，並承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其它必要費用。
b．按照貨物質量低劣程度，損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c．用符合合同規定的規格質量和效能的新部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用。新替換部件的保質期須相應的延長。
（2）若賣方在收到買方上述索賠書後一個月之內未予答覆，則視為賣方接受索賠。
第十六條 不可抗力
（1）如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應的延長。
（2）受阻方應在不可抗力發生和終止時儘快電告另一方，並在事故發生後14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
（3）如果不可抗力事故持續超過120天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。
第十七條 仲裁
（1）凡由於執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決。如不能解決，則可訴諸仲裁。
（2）仲裁應提交_________仲裁委員會，按照其程式仲裁，也可提交雙方同意的第三國仲裁機構。
（3）仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用由敗訴一方承擔。仲裁機構另有裁定者除外。
（4）仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其它條款。
第十八條 延期和罰款
如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5％。罰金率按每星期0．5％計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期十星期，買方有權撤銷合同。儘管撤銷了合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。
第十九條 附加條款
_________。（如果上述條款與下列附加條款不符，將以後者附加條款為準）
第二十條 文字及生效
本合同由雙方於_________年_________月_________日用_________文簽署，原本一式_________份，買賣雙方各執_________份。合同以下述_________款為生效方式：
（1）立即生效。
（2）合同簽署後_________天內，由雙方交換確認書後生效。
（3）_________。
買方（簽字）：_________ 賣方（簽字）：_________
貨物買賣合同 篇2
買方：____________ (下稱甲方)
地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____ 電子郵箱：__________
賣方：____________ (下稱乙方) 地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____
電子郵箱：__________ 甲乙雙方經充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規格和質量 1、名稱、品種、規格： ____________ (應註明產品的牌號或商標)。
2、質量，按下列第( )項執行：
(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應註明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為：_____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1、數量：________ 。
2、計量單位和方法：__________。
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：__ __________。
第三條 包裝方式和包裝品的'處理： _________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1、交貨時間：_______。
2、交貨地點：_______。
3、運輸方式：_______(註明由誰負責代辦運輸)。
4、保 險：_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5、與買賣相關的單證的轉移：___________。
第五條 驗收：
1、驗收時間：_______。
2、驗收方式：
______(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。
3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
甲方(購買人)：
乙方(供應商)：
(蓋章) (蓋章)
法定代表人：_________ 法定代表人：_________ 聯 系 人：_________ 聯 系 人：_________ 電 話：_________ 電 話：_________
開戶銀行：___________
帳號：_______________
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
貨物買賣合同 篇3
供方：
需方：
根據中華人民共和國《種子法》《民法典》及有關規定，為了明確農作物種子供、需雙方的權利和義務，維護雙方的共同利益，經雙方友好協商，簽訂本合同。
一、需方向供方訂購以下品種、數量、質量和價格的.種子：
二、供方對以上種子出具農作物種子檢驗證書（標明種子實際質量指標）供需方複檢，需方收到貨後15天內，對發芽率、淨度、水分三項指標複檢完畢，純度在收貨後該作物的第一個生產週期內複檢完畢，發現問題應及時通知供方，逾期視為種子合格。
三、調運種子前，供方要按需方要求，出具種子經營許可 證影印件、發貨時需方與供方對每批種子共同取樣，分別封存，以備種子複檢和鑑定，樣品儲存至該批種子於生產收穫結束。
四、供、需雙方必須按合同規定的時間、數量等供貨、付款，如有變化，供、需雙方另行協商達成補充合同，否則，視一方為違約，違約方要賠償守約方違約金額10%經濟損失費。
五、所需供品，乙方根據當地生態型別進行合理佈局，若由於越區種植造成的損失，由乙方承擔。
六、如種子質量達不到合同要求，由甲方負責賠償相應損失。
七、本合同未盡事宜，經雙方協商一致可在合同外增加補充條款，增補條款屬於合同的組成部分。
八、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方（簽字蓋章）：乙方（簽字蓋章）：
________年____月____日
貨物買賣合同 篇4
甲方：
乙方：
一、由乙方向甲方提供棗莊市盛源榮達實業有限公司(以下稱榮達公司)月度材料採購計劃，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。
二、合同簽訂後的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜，由甲方直接與榮達公司進行，乙方不再參與。
三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，於每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬後的十天內全額支付給乙方，每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)
四、供貨的質量以及供貨合同的'履行過程中產生的一切責任，或者經濟損失均由甲方負責，與乙方無關。
五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔，甲方不予支付。
六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務，必須每月向乙方通報業務金額，否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況，按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
貨物買賣合同 篇5
甲方(需方)：(以下簡稱為甲方)
乙方(供方)：(以下簡稱為乙方)
一、通過甲方考察確定乙方為甲方興建的盧氏迎賓館工程專案全部瓷磚供貨單位，為明確雙方責任，確保雙方利益，依據《中華人民共和國經濟合同法》和其他相關法律法規的有關規定，在平等自願、誠實信用的原則基礎上達成以下協議，以供雙方共同遵守。
二、質量要求、技術標準及乙方對質量負責的條件及期限：
乙方所供的衛生間瓷磚均按國家質量標準生產供應,按規範要求需要檢測合格後才能收貨，其檢測費用由乙方負責;顏色按乙方送交的樣板顏色規定;如因乙方所供的衛生間瓷磚質量標準問題給甲方造成經濟損失均由乙方負責;質保期為乙方所供瓷磚施工後經驗收合格之日起1年為限。
三、交貨時間、地點、方式：乙方所供瓷磚均由乙方根據甲方的計劃要求(甲方以傳真或電話通知交貨量和交貨日期)，採取公路或鐵路運輸方式和多退少補方式將所供瓷磚送到甲方興建的____酒店工地一樓，即____市____路與____路交會處東北側____酒店一樓。
四、運輸及運輸保險費用：乙方所供瓷磚的裝卸、運輸及運輸保險(即動輸途中的材料裝置、運輸工具及司乘人員安全、……等均由乙方負責)費用均由乙方負責。
五、包裝標準及包裝物的回收：乙方所供瓷磚包裝標準按國家標準執行，即符合公路或鐵路運輸要求，確保瓷磚不受損壞;包裝物由甲方或施工單位負責回收處理;但有毒有害的包裝物或必須由廠家回收的或國家規定必須由有關專業部門回收的包裝物由乙方負責回收。
六、合理損耗及計算方法：乙方所供瓷磚在運輸途中和加工時產生的所有損耗均由乙方負責;施工中的.損耗均由甲方負責。
七、驗收標準、方式及異議的提出：
乙方所供加工好的瓷磚均按國家質量標準由乙方和甲方材料裝置採購組及施工單位三方共同驗收，三方驗收人員在驗收憑證上共同簽字確認，並以此驗收單作為結算憑證;如對所供瓷磚質量標準有異議，甲方須在施工開始至施工完畢提出，雙方共同協商解決。
八、隨瓷磚備品、配件、工具數量及供應方法：按國家和省、部(委)或行業規定的標準要求隨瓷磚提供(應)備品、配件、工具數量。
九、結算、付款方式：
1、結算方式：以甲方負責人簽字的瓷磚供貨清單上的數量和單價進行結算。
2、付款方式：簽訂本合同後，甲方向乙方支付定金人民幣伍萬元(￥50，000元)，每批瓷磚到達工地經甲方材料裝置採購組和施工單位及乙方送貨人員共同驗收簽證後30天內支付該批瓷磚貨款的50%(含定金5萬元);施工完畢15天后經竣工驗收合格,付足所供瓷磚貨款總額的60%(含5萬元定金和前一次付款);餘下所供瓷磚貨款的40%購買一間(套)產權式客房。
3、乙方所供瓷磚可不開具增值稅發票，但須開具國家正規稅務發票;發票在甲方支付第二筆款時開具，但前次付款乙方須向甲方提供收據備查。
十、違約責任：
如乙方不能按甲方要求的交貨日期按時交貨，每延期一天交貨，則按延期交貨部分價款每天萬分之五向甲方計(支)付違約金，並賠償施工單位的誤工費用;如甲方不能按本合同約定的付款的日期按時付款，每延期一天付款，則按延期付款金額每天萬分之五向乙方計(付)違約金。
十一、合同糾紛解決方式：
按《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律法規的相關規定協商解決;協商不成，則向甲方所在地經濟仲裁委員會申請仲裁解決。
十二、其它約定事項
在施工中的瓷磚損壞、浪費損耗由甲方或施工單位負責，但乙方須補足工程所需的瓷磚以滿足工程建設需要;其它未盡事項，雙方可另行簽訂協議作為本合同附件，並與本合同具有同等法律效力。
十三、本合同經甲乙雙方簽字蓋章後正式生效。
十四、本合同一式肆份，雙方各執兩份，均具同等法律效力。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
法定代表人(簽章)：法定代表人(簽章)：
委託代理人(簽章)：委託代理人(簽章)：
地址：地址：
聯絡人：聯絡人：
年月日：
貨物買賣合同 篇6
供方：（以下簡稱甲方）
需方：（以下簡稱乙方）
一、產品名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額：
單位：人民幣（元）
二、品質保證：原廠包裝、原廠標準。
三、交貨地點及方式：供方負責送貨至需方公司所在地，供需雙方共同驗收並簽字確認。
四、交貨期：合同簽訂之日起一週內。
五、產品保修責任：自交貨驗收合格之日起，主機保修24個月，人為及不可抗力原因造成損壞除外，保修期滿後供方負責使用原廠配件進行有償維修。
六、付款方式：貨到當日內支付總額的`80%，十日內付清其餘20%。
七、違約責任：供方不能按時交貨每延遲一天需支付合同總額1‰的違約金，需方於付款之日不能按時付款每延遲一天按合同總額的1‰支付違約金。
八、其他約定事項：合同執行過程中如出現爭議，雙方友好協商解決。
九、本合同一式貳份，供需雙方各執壹份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
貨物買賣合同 篇7
合同號：＿＿＿＿
地點：＿＿＿＿ 日 期：＿＿＿＿
買方：＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿
電報：＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿
賣方：＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿
電報：＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿ 本合同由買賣雙方商訂，在合同項下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：
第一條 品名、規格、數量及單價
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二條 合同總值
第三條 原產國別及製造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
分運：
轉運：
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途內陸運輸，防潮，防溼，防震，防鏽，耐野蠻裝卸。任何由於買方包裝不善而造成的損失由賣方負責。
第八條 程嘜頭
賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”‘“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
第九條 保險
裝運後由買方投保。
第十條 買方在收到備貨電傳通知後及裝運期前３０天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的＿％，計＿＿。中國銀行＿＿＿＿行收到下列單證經核對無誤後，承付信用證款項（如果分運，應按分運比例承付）：
Ａ．全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，註明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
Ｂ．商業發票一式五份，註明合同號，信用證號和嘜頭。
Ｃ．裝箱單一式四份，註明每包貨物數量，毛重和淨重。
Ｄ．由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。
Ｅ．提供全套技術檔案的確認書一式兩份。
Ｆ．裝運後即刻通知買方啟運日期的電報／電傳副本一份。
（２）賣方在裝船後１０天內，須掛號航空郵寄三套上述檔案（Ｆ除外），一份寄買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。
３．中國銀行收到合同＿＿＿＿中規定的，經雙方簽署的驗收證明後，承付合同總值的＿％，金額為＿＿＿＿。
（４）買方在付款時，有權按合同第１５、１８條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
（５）一切在中國境內的銀行費用均由買方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條 裝運條款
（１）賣方必須在裝運期前４５天，用電報／電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量、發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
（２）如果貨物任一包裝達到或超過重２０噸，長１２米，寬２．７米，高３米，賣方應在裝船前５０天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
（３）買方須在預計船抵達裝運港日期前１０天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船隻，提前或推後船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後３０天內到達裝運港，從第３１天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。
（４）船按期抵達裝運港後，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
（５）在貨物超過船舷離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物超過船舷脫離吊鉤後，一切風險及費用由買方承擔。
（６）賣方在貨物全部裝運完畢後４８小時內，須以電報／電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方，以至貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。
第十二條 技術檔案
（１）下述全套英文字技術檔案應隨貨物發運：
Ａ．基礎設計圖。
Ｂ．接線說明書，電路圖和氣／液壓連線圖。
Ｃ．易靡損件製造圖紙和說明書。
Ｄ．零備件目錄。
Ｅ．安裝、操作和維修說明書。
（２）賣方應在簽訂合同後６０天內，向買方或使用者掛號航空郵寄本條（１）款規定的技術檔案，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條 保質條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成，嶄新、未曾使用，並在各方面與合同規定的質量、規格和效能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，買方對合同貨物的正常使用給予＿＿天的保證期，此保證期從貨物到達＿＿起開始計算。
第十四條 檢驗條款
（１）賣方／製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物的質量、規格、效能和數量的最後依據。賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
（２）在貨物抵達目的港之後，買方須申請中國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與合同不符，除應由保險公司或航方負責者外，買方在貨物到港後＿天內有權拒收貨物，向賣方提出索賠。
（３）如果發現貨物質量和規格與合同規定不符，或貨物在本合同第１３條所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商驗局檢驗，並有權依據商檢證書向賣方索賠。
（４）如果由於某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限＿＿天。
第十五條 索賠
（１）如果賣方對貨物不符合本合同規定負有責任且買方按照本合同第１３條和第１４條規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，可按下列方法之一種或幾種理賠：
Ａ．同意買方退貨，並將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其它必要費用。
Ｂ．按照貨物的.質量低劣程式，損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
Ｃ．用符合合同規定規格、質量和效能的部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。
（２）如果賣方在收到買方索賠書後一個月之內不予答覆，則視為賣方接受索賠。
第十六條 不可抗力
（１）簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。
（２）受阻方應在不可抗力發生或終止時儘快電告另一方，並在事故發生後１４天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
（３）如果不可抗力事故持續超過一百二十天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同。通知立即生效。
第十七條 仲裁
（１）雙方對執行合同時發生的一切爭執均應通過友好協商解決。如果不能解決，則可訴諸仲裁。
（２）仲裁應提交中國北京、中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會的仲裁程式進行仲裁，也可提交雙方同意的第三國仲裁機構。
（３）仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，仲裁費用由敗訴方承擔，仲裁機構另有裁定都除外。
（４）仲裁期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分之外的其它條款。
第十八條 延期和罰款
如果賣方不能按合同規定及時交貨除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨。罰款通過議付行在付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的５％，罰款率按每星期０．５％計算，少於七天者按七天計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期十星期時，買方有權取消合同。儘管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。
第十九條 附加條款（如果上述任何條款與下列附加條款不一致時，應以後者為準）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
此鑑：
本合同由雙方於＿＿年＿＿月＿＿日用＿＿文簽署。原本一式＿＿份，買賣雙方各執＿＿份。本合同以上述第（ ）款方式生效
（１）立即生效。
（２）合同簽署後＿＿天內，由雙方確認生效。
（３）
買方：＿＿＿＿ 賣方：＿＿＿＿
簽名：＿＿＿＿ 簽名：＿＿＿＿
貨物買賣合同 篇8
需方：____________
供方：____________
經供需雙方協商，本著自願及平等、互惠互利的原則，訂立本合同。
第一條名稱、品種、規格和質量
1、商品明細（應註明產品的牌號或商標）：
2、質量，按下列第（）項執行：
（1）按照國家食品安全、國家食品衛生標準執行。
（2）按雙方商定要求執行，具體為：
_____________（應具體約定產品質量要求）。
第二條數量和計量單位、計量方法
1、數量：________。
2、計量單位和方法：__________。
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：____________。
第三條包裝方式和包裝品的處理：
_________（應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。
第四條交貨方式：
1、交貨時間：_______。
2、交貨地點：_______。
3、運輸方式：_______（註明由誰負責代辦運輸）。
第五條驗收：
驗收時間：_______。
2、驗收方式：
______（如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例）。
3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。第六條價格與貨款支付：
1、單價：____；總價：_________（明確幣種及大寫）。
2、貨款支付：
貨款的支付時間：____________；貨款的支付方式：_____________。
第七條提出異議的時間和方法：
1、需方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後__日內向供方提出書面異議；在託收承付期間，需方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。需方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知供方的，視為貨物合乎規定。
2、需方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、供方在接到需方書面異議後，應在日內負責處理並通知需方處理情況，否則，即視為預設需方提出的異議和處理意見。
第八條需方違約責任：
1、需方中途退貨的，應向供方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2、需方未按合同約定的時間的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向供方方支付違約金。
3、需方自提產品未按供方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向供方支付逾期提貨的違約金。
4、需方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給供方造成的損失。
5、需方如錯填到貨的地點、接貨人，或對供方提出錯誤異議，應承擔供方因此所受到的實際損失。
第九條供方的違約責任：
1、供方不能交貨的，向需方償付不能交貨部分貨款___%的`違約金。
2、供方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如需方同意利用，應按質論價；需方不能利用的，應根據具體情況，由供方負責包換，並承擔調換或退貨而支付的實際費用。
3、供方因貨物包裝不符合合同規定，須重新包裝的，供方負責重新包裝，並承擔因此支出的費用。需方不要求重新包裝而要求賠償損失的，供方應賠償需方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由供方負責賠償。
4、供方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向需方支付逾期交貨的違約金，並賠償需方因此所遭受的損失。如逾期超過__2_日，需方有權終止合同並可就遭受的損失向供方索賠。
5、供方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，需方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因需方保管不善而發生的損失，均應由供方承擔。
6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，供方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔需方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、供方提前交貨的，需方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，需方可拒絕提貨。供方逾期交貨的，供方應在發貨前與需方協商，需方仍需要貨物的，供方應按數補交，並承擔逾期交貨責任；需方不再需要貨物的，應在接到供方通知後__日內通知供方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視為同意供方發貨。
第十條不可抗力：
任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後__日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交當地仲裁委員會或當地法院。
第十二條其它事項：
1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。5本合同一式兩份，雙方各執一份。
需方：______（蓋章）
負責人：___________________________（蓋章）
聯絡方式：____________
地址：________
供方：________________（蓋章）
負責人：_________________（蓋章）
聯絡方式：____________
地址：______
貨物買賣合同 篇9
簽字日期：
賣方 中國 公司
地 址： 電報掛號： 電傳：
買方 ×國 公司
地 址： 電報掛號： 電傳：
雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│ (1) 貨物名稱、規格包裝及嘜頭 │ (2) 數量│ (3) 單價│ (4) 總值│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────┴─────┴─────┤
│ │ 賣方有權在＿＿％以內多裝或少裝 │
└────────────────┴─────────────────┘
（５）裝運期限：
（６）裝運口岸：
（７）目的口岸：
（８）保險：由賣方按發票金額１１０％投保。
（９）付款條件：
買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在＿＿＿＿＿＿＿前開出。信用證有效期為裝船後＿＿天在中國到期。
（１０）單據：賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單（或集裝箱運輸的已裝船提單）、發票、品質證明、數量／重量鑑定書；如果本合同按ｃｉｆ條件，應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。
（１１）裝運條件（ｃｉｆ／ｃ＆ｆ）
１．載運船隻由賣方安排，允許分批裝運、允許轉船、允許集裝箱運輸。
２．賣方於貨物裝船後，應將合同號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。
（１２）品質與數量、質量的異議與索賠：貨到目的口岸後，買方如發現貨物品質及／或數量／重量與合同規定不符，除屬於保險公司及／或船公司的.責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須於貨到目的口岸之日起３０天內提出，數量／重量異議須於貨到目的口岸之日起１５天內提出。賣方應於收到異議後３０天內答覆買方。
（１３）人力不可抗拒：由於人力不可抗拒事故，使賣方不能在本合同規定期限內交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求，賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的發生事故的證明檔案。
（１４）仲裁：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能達成協議時，則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁決定是終局的，對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構另有決定外，均由敗訴一方負擔。
（１５）補充條款：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同正本共２份，採用中、英（略）文書就，兩種文字具有同等效力。簽字後正式生效，雙方各執１份為憑。
賣方 買方
中國 公司 ×國 公司
代表：（簽字） 代表：（簽字）
見證人
（×××律師）
（簽字）
簽約地點：
貨物買賣合同 篇10
合同號：_________簽字日期：_________賣 方：中國_________公司 地 址：_________ 電報掛號：_________ 電傳：_________買 方：_________國_________公司 地 址：_________ 電報掛號：_________ 電傳：_________雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：┌────────────────┬──────┬──────┬──────┐│
（1） 貨物名稱、規格包裝及嘜頭 │
（2） 數量 │
（3） 單價│
（4） 總值
賣方有權在 ％以內多裝或少裝 │└────────────────┴────────────────────┘
（5）裝運期限：_________
（6）裝運口岸：_________
（7）目的口岸：_________
（8）保險：由賣方按發票金額110％投保。
（9）付款條件： 買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在_________前開出。信用證有效期為裝船後_________天在中國到期。
（10）單據：賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單（或集裝箱運輸的已裝船提單）、發票、品質證明、數量／重量鑑定書；如果本合同按cif條件，應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。
（11）裝運條件
1．載運船隻由賣方安排，允許分批裝運、允許轉船、允許集裝箱運輸。
2．賣方於貨物裝船後，應將合同號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。
（12）品質與數量、質量的異議與索賠：貨到目的口岸後，買方如發現貨物品質及／或數量／重量與合同規定不符，除屬於保險公司及／或船公司的責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須於貨到目的口岸之日起30天內提出，數量／重量異議須於貨到目的口岸之日起15天內提出。賣方應於收到異議後30天內答覆買方。
（13）人力不可抗拒：由於人力不可抗拒事故，使賣方不能在本合同規定期限內交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求，賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的'發生事故的證明檔案。
（14）仲裁：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能達成協議時，則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁決定是終局的，對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構另有決定外，均由敗訴一方負擔。
（15）補充條款：本合同正本共2份，採用中、英（略）文書就，兩種文字具有同等效力。簽字後正式生效，雙方各執1份為憑。賣方（蓋章）：_________ 買方（蓋章）：_________ 代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
貨物買賣合同 篇11
委託方：___________________________(以下簡稱甲方)
行紀方：___________________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和有關法律、法規的規定，行紀方接受委託方的委託，就代辦_________________ 事項，雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 代辦事項_____________________________________。
第二條 行紀人對自己所佔的委託物應當妥善保管。
第三條 若委託物交付給行紀人時有瑕疵或者容易腐爛、變質，經委託人同意，行紀人可以處分該物;若不能及時聯絡委託人，行紀人可以合理處分。
第四條 行紀人低於委託人指定的價格賣出或者高於委託人指定的價格買入的，應當經委託人同意。未經委託人同意，行紀人補償其差額的'，該買賣對委託人發生效力。行紀人高於委託人指定的價格賣出或者低於委託人指定的價格買入的，可以按照約定增加報酬。增加報酬數額的確定方法是_____。
第五條 行紀人賣出或者買入商品，行紀人自己可以作為買受人或者出賣人。在此情況下，行紀人仍然有權要求委託人支付報酬。
第六條 行紀人按照約定買入委託物，委託人應當及時受領。經行紀人催告，委託人無正當理由拒絕受領的，行紀人可以提存委託物。委託物不能賣出或者委託人撤回出賣，經行紀人催告，委託人不取回或者不處分該物的，行紀人可以提存委託物。
第七條 行紀人與第三人訂立合同的，行紀人對該合同直接享有權利、承擔義務。第三人不履行義務致使委託人受到損害的，行紀人應當承擔損害賠償責任。
第八條 行紀人處理委託事務支出的費用，由行紀人負擔(也可以作其他約定)。
第九條 行紀人完成委託事務的，委託人應當向其支付相應的報酬。報酬數額是_____，委託人逾期不支付報酬的，行紀人對委託物享有留置權。
第十條 其他約定事項：__________________________________________。
第十一條 雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由廈門仲裁委員會仲裁。
第十二條 本合同未作規定的，按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定進行解釋與執行。
第十三條 本合同自雙方簽字蓋章之日起成立,自____________________生效。
本合同正本一式二份，委託方、行紀方雙方各執一份，具有同等法律約束力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
貨物買賣合同 篇12
買方： 賣方：
買方經辦人： 賣方經辦人：
買方e-mail： 賣方e-mail：
合同簽定地點： 使用者編碼：
合同簽定時間： 合同編碼：
買賣雙方經友好協商，達成以下協議：
1、產品驗收
質量標準：產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。
對於賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地製造的產品。均不得有曾使用過的'產品、殘次品、不合格產品。
買方如發現產品存在質量問題，在收到貨物後____天內應及時向賣方反映，併發給賣方對產品質量質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯絡，並負責最終妥善解決。
2、交貨地點：買方填寫 __________________________
3、發運方式及運輸、
保險的價格計算：
買方選擇發運方式：
○特快專遞：小於等於200克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以後每超過200克再加10元。
○航空快遞：小於等於500克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以後每超過500克再加10元。
○平郵包裹：小於等於1千克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以後每超過1千克再加10元。
○航空運輸：小於等於45千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以後每超過1千克再加10元。
○鐵路快運：小於等於5千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以後每超過1千克再加10元。
以下小件產品的參考收費標準不按以上收費標準計算：
每件包裹重量在0.2千克左右的貴重ic：如記憶體，cpu等 40元/個（塊）
每件包裹重量在0.5千克左右的配件：顯示卡，音效卡，硬碟等 60元/個（塊）
每件包裹重量在1千克左右的配件和小裝置：主機板，光碟機，數碼相機等 100元/個（塊）
注意上述收費不包括包裝費、保險費。
買方選擇投保金額：
買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣：元
保險費率按 ○1%（特快專遞） ○0.5%（航空快遞） ○0.3%（平郵包裹，航空運輸，鐵路快運）
4、包裝方式：
買方選擇包裝方式：
○廠家原包裝（或供方散包）加郵局硬紙盒包裝：小於等於200克貨物包裝費20元；
小於等於0.5千克貨物包裝費25元；
小於等於1千克貨物包裝費30元；
小於等於45千克貨物包裝費40元。
○廠家原包裝（或供方散包）加定製木箱包裝：小於等於200克貨物包裝費40元；
小於等於0.5千克貨物包裝費50元；
小於等於1千克貨物包裝費60元；
小於等於45千克貨物包裝費80元。
5、匯款方式：買方選擇：
○銀行電匯 ○郵政匯款 ○線上支付 ○信用卡支付
（1）銀行電匯： （2）郵局匯款：
單位名稱： 單位名稱：
開戶銀行： 收款人：
銀行帳號： 詳細地址：
郵政編碼：
（3）線上支付：
單位名稱： （4）信用卡支付：
開戶銀行： 招商銀行一卡通：
銀行帳號： 收款人：
6、付款方式：預付款支付方式：
賣方與生產廠家落實貨源後，買方按上述合同總金額的50%（即￥××××××元）在合同簽字後7日內（即××××年××月××日之前）匯出預付款給賣方，如買方在合同簽字後7日內未發出預付款，買方需供方重新確認。
所剩餘款支付方式：
買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩餘款。買方可選擇一次性付清餘款或分兩次付清餘款（與下一條款發貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應）。
○一次性付清所剩餘款時間：××××年××月××日
一次性付清所剩餘款金額：￥××××××元
○分兩次付清所剩餘款，第一次交付餘款時間：××××年××月××日
第一次交付餘款金額：￥××××××元
第二次交付餘款時間：××××年××月××日
第二次交付餘款金額：￥××××××元
7、發貨時間：買方選擇： ○賣方在收到買方全部貨款後7個工作日內發貨。一次全部交貨。
○由於到貨期分散時間較長，按照買方要求先到的貨先交貨，共分兩次交貨：
第一次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨，交貨內容：序號×數量、序號×數量、……序號×數量；
第二次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨，交貨內容：序號×數量、序號×數量、……序號×數量。
8、違約責任：賣方責任： 買方付清餘款後，賣方如未能按期交貨，賣方保證在買方認為有必要終止採購後應無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成，或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的資訊、記錄等情況發生時，由此而造成交貨期延誤，賣方不承擔違約責任。除以上情況之外，由於賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時，賣方應與買方協商，對給買方造成的直接損失予與賠償，但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。
買方責任：買方保證按上述付款日期及時交付貨款，如未能及時交付貨款，由此而給賣方造成延期交貨的情況發生，應由買方承擔全部責任。
如買方未能按照上述時間付款，經賣方多次催交貨款（一般情況下，在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期後一週，一月，三月，六月，賣方會向買方發出催交貨款通知書。注：如賣方未按上述日期發出催交貨款通知書，賣方不承擔違約責任），買方仍未及時付款，至使拖交貨款達___個月以上的情況發生時，由此而給賣方造成的直接經濟損失，應由買方承擔全部責任。
9、其它條款：合同編碼：××××××××××。買方匯款時請註明合同編碼。
合同附件共計____份，指買方填寫的確認回單，是本合同的組成部分，具同樣的法律效力。
本合同生效期：自買方付款到賬後即日生效，至本合同各項條款全部執行完畢時截止。
如合同在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛，雙方應本著友好協商的方法解決，如協商未果，按國家《合同法》有關條款執行。
買 方： 賣 方：
公司註冊地址： 公司註冊地址：
郵 編： 郵 編：
聯 系 地 址： 聯 系 地 址：
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
銀 行 帳 號： 銀 行 帳 號：
納稅人登記號： 納稅人登記號：
買方代表簽名： 賣方代表簽名：
貨物買賣合同 篇13
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。
法定代表人：某某 職務：董事長。
被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。
原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人：某某，經理。
上訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ） 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
（一）該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
（二）該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項並無直接因果關係。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認定的事實顯含糊其辭。
（三）該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。
上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支援原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是，該判決支援原告返還購房款是1987197.54元，並支援賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20xx年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的`錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程式違法。
本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那麼，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢？對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那麼顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程式上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程式違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支援上訴人的上訴請求！謝謝！
此致
某某市中級人民法院
上訴人： 某某建設集團有限公司
20年 月日
