隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的使用頻率呈上升趨勢，它可以保護民事法律關係。那麼合同要怎麼擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編幫大家整理的房屋合同6篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
甲方：
乙方：
一、工程專案：舊房改造，將原有舊房拆除，按照甲方所提供圖紙進行施工。
二、施工地點：湯王頭村。
三、工程內容及施工範圍，經過雙方協商以達成一致，簽訂以下合同。
1、乙方在拆除完畢後，舊料屬於甲方所有，舊房拆除後的建築垃圾由乙方清理。
2、甲方只負責材料的採購，乙方負責施工工具，施工中所需要的模板，腳手架。
3、門窗採用五洋塑鋼材料，洞口超過1.5米必須做過樑。
4、甲方負責提供水暖電材料，乙方負責安裝。二層所有的房間地面貼瓷磚，衛生間、廚房牆面貼瓷磚，一樓和三樓的衛生間、廚房貼至1.5米處。
5、在施工過程中，乙方負責所有外牆面抹平，粉刷內牆面負責抹平，一樓和三樓地面用水泥抹平。東山XX和西邊路面、院內用水泥抹平。
6、原地基有空虛的地方，乙方必須在打地樑時挖到實處，以保證房屋的承載力。
7、房屋的所有防水都由乙方負責材料和施工。
8、三層屋頂用小瓦或片瓦，甲方負責任何一層預製板，其餘各層都由乙方負責。
9、經雙方協商每平米造價320元，陽臺按一半計價，地面的所有垃圾由乙方負責清理，拆除後所有建築材料歸乙方。
10、建築施工中安全
第一，一切任何事故由乙方承擔，甲方不承擔任何責任，乙方必須按甲方圖紙施工。甲方負責水電。
四、付款方式：一層上板後，付乙方叄萬元;二層上板後，付乙方叄萬元;三層屋頂用小瓦或片瓦施工結束後，付乙方肆萬元;室內牆面抹灰、水暖電安裝完畢後，付乙方兩萬元;室內瓷磚、門窗安裝完畢後，付乙方兩萬元;施工全部結束後除扣除總價的5%保質金外，其餘的工程款全部付清。
五、從簽訂合同之日起，乙方必須在三個月內完工，否則扣除2%的違約金。
六、本合同壹式貳份，雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
房屋合同 篇2出租方：___________，以下簡稱甲方身份證號：____________
承租方：___________，以下簡稱乙方身份證號：____________
為明確甲、乙雙方的權利義務關係，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條
甲方將自有的坐落在______________出租給乙方作生產居住用途。
第二條
租賃期限：租賃期共12個月，甲方從____年____月___日起將出租房屋交付乙方使用，至____年___月___日合同期滿收回。
第三條乙方有下列情形之一的，可視為乙方違約，甲方可以終止合同，收回房屋：
1、擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借的；
2、利用承租房屋進行違法犯罪活動或者影響鄰居生活，損害公共利益的；
3、拖欠租金達一個月以上的；
4、乙方居住期間不得私自將房屋轉租他人
第四條
1、合同期滿後，如甲方仍繼續出租房屋的，乙方擁有優先承租權。租賃合同因期滿而終止時，如乙方確實無法找到房屋，可與甲方協商酌情延長租賃期限。
2、乙方應公道使用其所承租的房屋及其附屬設施。如因使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或經濟賠償。乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設定對房屋結構有影響的裝置，設計規模、範圍、工藝、用料等方案均須事先徵得甲方的書面同意後方可施工。
3、租賃期滿後或因乙方責任導致退租的，除雙方另有約定外，甲方有權選擇以下權利中的一種：（1）依附於房屋的裝修回甲方所有。（2）要求乙方恢復原狀。（3）向乙方收取恢復工程實際發生的用度。
第五條押金、租金和租金交納期限和交納方式
1、由乙方交納押金元給甲方，租期到後，乙方損壞的東西必須照價賠償，另乙方須交還鎖匙給甲方，甲方才退還押金給乙方。在乙方使用房屋過程中，如乙方違反第三條中的任何一條則押金不能退還。
2、每年租金13000元，乙方在合同簽定之時交納給甲方，先付後用。甲方收取租金時必須出具收據。
3、租賃期滿，乙方需續租，應提前30天通知甲方，甲方自收到通知之日起30天內應提出異議或與乙方協商續約；如在接到乙方書面通知之日起30天內甲方不予以書面答覆，則視為默認同意乙方續租，本合同自動延長一年，自30天期滿越日起計。
4、根據本合同約定合同期滿，乙方應在收到甲方正式書面通知之日起15天內搬出全部裝置、物件，但雙方另有協商除外。如乙方短期內另找房屋確實有困難或另有其它特殊情況，則甲方應答應乙方延期30天，但乙方應按本合同約定的租金一次***清租金。搬遷後7日內房屋裡如仍有餘物，如雙方無約定，視為乙方放棄所有權，由甲方處理。
甲方責任
1、在乙方進住前，甲方有責任把生活用電改為三箱用電，電錶等設施安裝好，公用過道（在門面東方做1M之寬）做好隔斷
2、在乙方進住前，甲方有責任把房屋水，電等設施正常化
3、甲方交付房屋時保證所有公共財產完好，如（水龍頭、日光燈、光管、房門、窗、門鎖）。如乙方在使用期限內造成房屋內公共財產損壞須由乙方負責維修或更換
4、夾層和一樓房間兩處貼好地板磚
5、如非乙方違約，甲方單方提前收回房屋，則由甲方支付乙方一年的全年租金作為賠償。
乙方責任
1、乙方在租賃期間必須正當安全生產，不得從事其他違法活動，否則發生一切後果均由乙方負責。
2、租憑期間由於乙方沒有留意防火漏水電等安全，因乙方生產安全治理不善而產生的事故，甲方沒有責任，並且因事故給甲方帶來的損失均由乙方負責。
3、乙方在租賃期間內按規定和標準繳納電費等
4、乙方在租憑期間產生的生產垃圾和廢水，可以和甲方協商處理。不得亂排亂放而影響甲方的正常生活。
。5、租賃期間，乙方違法行為導致的法律責任及後果，由乙方自行承擔。
第六條
本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由仲裁委員會仲裁。也可向人民法院起訴。
第七條
本合同共___頁，一式___份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等效力。
甲方（簽章）：____________乙方（簽章）：_____________
簽約日期：______________
房屋合同 篇3出租方 （甲方）： 聯絡電話：___________
承租方（乙方）： 聯絡電話： 身份證號碼：
甲、乙雙方在平等自願的前提下，就房屋租貸適宜達成如下協議：
一、出租之物物業位於石獅 ，租貸用途住宿之使用。
二、租貸期限為____年____月____日止_____年____月____日止。
三、每月租金為人民幣_____元整，押金____元整，交付方式為每____交納一次。
四、合同簽定之日，乙方向甲方一次性交付人民幣__________________元整。
五、租貸期間，雙方均不得藉故解除合同，當事人一方如有正當理由要求解除合同，需提前一個月通知另一方，並賠償對方一個月的房租。
六、租貸期間，乙方應注意自己支付水、電、閉路費等相關費用，（衛生、管理費每月____元）
七、租貸期間，乙方應注意防火、防盜，不得在租貸場所從事任何違法活動，不得破壞甲方提供的設施，否則，由此造成的一切損失均由乙方全部承擔。乙方不得在中途轉租、變賣、
抵押甲方之房產。未經甲方許可，乙方不得擅自對甲方進行裝修。
八、租貸期滿，乙方應按時將房產歸還甲方，如乙方需續租，應提前一個月與甲方協商，在同等條件下，乙方有優先續租權。
九、乙方不得在所承租之房產的牆壁進行鑿洞、鑽孔或釘釘等行為，否則，乙方應予以賠償。單處賠償金額為壹佰元人民幣。情節嚴重者，處罰款外。甲方有權要求乙方恢復原樣並終止本合同。
甲方簽名：__________________ 乙方簽名：__________________
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
房屋合同 篇4南京市房屋租賃合同
出租方(甲方)：______________ 身份證號碼：____________________________
承租方(乙方)：_______________身份證號碼：____________________________
根據國家有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙雙方在自願、平等、互利的基礎上，經協商一致，就甲方將其合法擁有的房屋出租給乙方使用，乙方承租使用甲方房屋事宜，訂立本合同。
一、 房屋的座落、面積及裝修、設施
1-1.甲方將其合法擁有的座落在本市________區(縣)______________________出租給乙方使用。
1-2.甲方出租給乙方使用的該房屋建築面積共_______平方米。
1-3.該房屋的現有裝修及設施狀況，由雙方在合同附件<一>中加以列明。除雙方另有約定外，該附件作為甲方按本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同租賃期滿交還該房屋時的驗收依據。
二、租賃用途
2-1.本合同簽訂前，甲方已向乙方出示了該房屋的《房屋權屬證書》。2-2.乙方向甲方承諾，租賃該房屋僅作為_____________使用。
2-3.在租賃期限內，如未徵得甲方的書面同意，乙方不得擅自改變該房屋使用用途。
三、租賃期限
3-1.該房屋租賃期共____個月。自20____年_月_日起至20____年_月_日止。 3-2.租賃期滿，甲方有權收回全部出租房屋，乙方應如期交還。乙方如要求續租，則必須在租賃期滿前的一個月向甲方提出書面意向，經甲方同意後，重新簽訂租賃合同。
四、租金及支付方式
4-1.該房屋每月租金總計為人民幣_________元。(大寫：______萬____仟____佰____拾____元整)。
4-2.該房屋租金支付方式如下___________________________________________乙方如逾期支付租金，每逾期一天，則乙方需按月租金的0.3%支付滯納金。
五、其他費用
乙方在租賃期限內，使用的水、電、煤氣、電話費等費用，由乙方按有關規定自行負擔,物業管理費及公攤水電費由____承擔。
六、房屋修繕責任
6-1.在租賃期限內，甲方應保證出租房屋的使用安全。乙方應愛護併合理使用其所承租
的房屋及其附屬設施。如乙方因使用不當造成房屋或設施損壞的，乙方應立即負責修復。
6-2.除房屋內已有裝修和設施外，乙方如要求重新裝修或變更原有設施的，應事先徵得
甲方的書面同意。
6-3.該房屋的維修責任除雙方在本合同和補充條款中約定的外，均由甲方負責。
6-4.甲方維修房屋及其附屬設施，應提前七天書面通知乙方，乙方應積極協助和配合。因乙方阻撓甲方進行維修而產生的後果，則概由乙方負責。
6-5.如因不可抗力原因，導致房屋損壞或造成乙方損失的，雙方互不承擔責任。
七、轉租的約定
7-1.乙方在租賃期限內，甲方同意乙方轉租該房屋，訂立的轉租合同應符合以下規定：
(1) 轉租合同的終止日期不得超過本合同規定的終止日期;
(2) 轉租期間，乙方除可享有並承擔轉租合同規定的權利和義務外，還應繼續履行本合同規定的義務。
(3) 轉租期間，本合同發生變更、解除或終止時，轉租合同也應隨之相應變更、解除或終止。
八、變更和解除本合同的條件
8-1.在租賃期限內，非下列情況之一的，不得變更或者解除本合同：
(1) 甲方或乙方因有特殊原因，經雙方協商一致，同意甲方提前收回或乙方提前退交部分或者全部該房屋的;
(2)因不可抗力的因素致使該房屋及其附屬設施損壞，本合同不能繼續履行的;
8-2.變更或解除本合同的，要求變更或解除本合同的一方應向另一方賠償自解除合同之日起至合同期滿所有租金的雙倍作為賠償金。
九、乙方的責任
9-1.在租賃期內，乙方有下列行為之一的，並由此而造成甲方損失的，乙方應予以賠
償。
(1)未經甲方書面同意，擅自拆改變動房屋結構，或損壞房屋，且經甲方書面通知， 在限定時間內仍未糾正、並修復的;
(2)擅自利用該房屋進行違法違章活動的;
(3) 拖欠租金累計二個月以上的，並經甲方多次催要未付的;
9-2.在租賃期限內，乙方逾期交付水、電、煤氣費，每逾期一天，則應按上述費用的`0.3%支付滯納金。逾期達兩個月以上的，甲方有采取停止供應或使用的權利，因此造成的一切後果由乙方自行承擔。
9-3.在租賃期限內，乙方未經甲方同意，中途擅自退租的，乙方應按自提出之日起至合同期滿所有租金的兩倍向乙方支付違約金;若支付的違約金不足抵付甲方損失的，乙方還應負責賠償。
9-4.租賃期滿，乙方應如期交還該房屋。如乙方逾期歸還，則每逾期一天應向甲方支付原日租金的兩倍的違約金。
十、甲方的責任
10-1.甲方未按本合同約定的時間，交付該房屋供乙方使用的，每逾期一天，甲方應按月租金的0.3%向乙方償付違約金。逾期七天，則視甲方不履行本合同。甲方除應按上述規定支付違約金外，若支付的違約金不足抵付乙方損失的，甲方還應負責賠償。
10-2. 在租賃期限內，甲方擅自解除本合同， 提前收回該房屋的，甲方應按自提出之日起至合同期滿所有租金的兩倍向乙方支付違約金，若支付的違約金不足抵付乙方損失的，甲方還應負責賠償。
10-3. 乙方無論任何原因退租，則甲方將根據乙方實際居住天數計算租金，並將剩餘租金(如有)返還，違約金按本合同相關條款執行。
十一、其他條款
11-1.本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致，可訂立補充條款：
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
補充條款及附 件均為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等效力。
11-2.甲、乙雙方在簽署本合同時，具有完全民事行為能力，對各自的權利、義務、 責任清楚明白，並願按合同規定嚴格執行。如一方違反合同，另一方有權按本合同規定索賠。11-3.甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決。協商不成時，向南京市仲裁委員會申請仲裁，或向該房屋所在地區的人民法院起訴。
11-4.本合同(正本)連同附件一式二份，由甲乙雙方各執一份，均具有同等效力。出租方(甲方)： 承租方(乙方)：
電話：電話：
20年 月 日 20年 月 日
房屋合同 篇5甲方：
乙方：
聯絡電話：
聯絡電話：
經雙方友好協商，簽定本協議：
1、乙方向甲方承租z新區八號 樓 號房作為 之用，租期由 年 月 日至 年 月 日，每月租金為人民幣 元（包含水、電費用）。
2、乙方在入住時向甲方交人民幣 元作為按金（期滿後房屋無破壞、不欠租金即全額退還），每月租期滿前支付下月租金，否則甲方有權收回房屋。
3、甲、乙雙方在租期滿前因故解約，都必須提前一個星期通知對方，違者方須支付與按金相同的金額作為賠償。
4、乙方在租期內可對該房作非結構性的修改，如：裝空調、打孔等。
5、乙方在租期內必須遵紀守法，違者後果自負。
6、室內外交接清單：
⑴交房時清潔乾淨，下水道暢通。
⑵門鎖鑰匙齊全
⑶門窗玻璃、窗簾、衛生潔具、瓷洗手盆完好。
⑷水電路完好。
7、租約到期，如乙方續租有優先權，價格另議。
8、此合約一式兩份，甲乙雙方各執一份。
日期： 年 月 日
房屋合同 篇6案情：
被告申某與呂某(女)原為夫妻，原告系被告婚生子。X年1月6日，被告經公證簽訂協議一份，約定共同出資購買位於花山區鋼窗宿舍某房屋一套贈與原告，當時因原告年齡小，未能領辦到身份證，即將產權登記在被告名下，但該房實際上一直由原告與被告呂某居住。後因被告不肯辦理房屋過戶，以致成訴。庭審中，被告辯稱贈與房屋尚未過戶，贈與合同並不成立。
裁判：
法院審理認為，被告簽訂的贈與協議系雙方的真實意思表示，贈與房屋雖未過戶，但事實上一直由原告與其中的被告呂某居住，應視為已經交付，贈與合同合法有效，被告應當辦理該房過戶手續。法院據此判決被告申某、呂某於判決生效之日起十五日內協助原告辦理贈與房屋的產權過戶手續。
評析：
本案是一起因贈與房屋未辦理產權變更登記而引發的贈與合同糾紛。所謂贈與合同是指贈與人將自己的財產無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。贈與合同是一種諾成性合同，當事人一方的意思表示一旦經對方同意即能產生法律效果，即通常所說的“一諾即成”。當然，合同成立並不意味著合同生效，贈與合同的生效還需要滿足法定要件。根據贈與物件的不同，贈與可以分為動產贈與與不動產贈與，動產贈與以贈與物交付為要件，而不動產贈與，因為法律對其產權轉移有特別規定而與前者有所區別。如本案中涉及的房屋贈與，根據法律規定，房屋產權轉移以登記過戶為要件，相對應，對房產贈與合同，一般情況下也應以產權登記的辦理為其生效要件。訴訟中，被告正是以此為由提出抗辯。
但事實上，房屋贈與未辦理過戶，並不意味著贈與合同必然未生效。根據《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見(試行)》第128條規定：公民之間贈與關係的成立，以贈與物的交付為準。贈與房屋未辦理過戶手續，但贈與人根據書面贈與合同已將產權證書交與受贈人，受贈人根據贈與合同已佔有、使用該房屋的，可以認定贈與有效，但應令其補辦過戶手續。
有關本案的相關規定
《中華人民共和國繼承法》第十六條的規定，公民可以立遺囑將個人財產指定由法定繼承人繼承或贈給法定繼承人以外的人。夫妻雙方對夫妻共同財產享有共同的權利、承擔共同的義務，雙方享有平等的財產處分權。《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國繼承法〉若干問題的意見》第三十八條規定：“遺囑人以遺囑處分了屬於國家、集體或他人所有的財產，遺囑的這部分，應認定無效”。因此，配偶中一方將夫妻共有財產贈給子女和朋友，如未經另一方同意，該配偶擅自處分共有財產的遺囑應認定部分無效，依照《中華人民共和國繼承法》第二十六條的規定，對該遺囑所涉及的共有財產，應分出一半歸配偶所有，其餘一半由遺囑指定的繼承人繼承。
