當前位置:才華齋>範例>合同協議>

勞務承包合同範文集合7篇

合同協議 閱讀(2.5W)

隨著法律知識的普及,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那麼大家知道合法的合同書怎麼寫嗎?下面是小編整理的勞務承包合同7篇,希望對大家有所幫助。

勞務承包合同範文集合7篇

勞務承包合同 篇1

甲方:

乙方:

依照《合同法》《公司法》及其它有關法律,行政法規,在 xx聯合有限責任公司下屬x號井硐鉛鋅礦山開挖施工承包給乙方打硐開採施工,特訂立本合同,希雙方遵守約定。

一、協議內容

甲方有xxxx公司x號井鉛鋅礦硐承包給乙方打硐開採,由乙方負責組織人員進行施工,甲方按人工掘挖井硐和人工開採方式及所有附屬工程。現經甲、乙雙方協商一致,由甲方承包給乙方施工,甲方按噸位和礦硐進尺m計算的方式承包給乙方,按月計價支付全部施工打硐採礦款。

二、承包範圍:

甲方在xxxx公司所承包的所有範圍內,如出現區域山林權屬糾紛,造成一切投資損失由甲方全權負責賠償給乙方。

三、勞務費單價和結算

1、掘井打洞按米計價:施工工序,打眼放炮,裝運棄出到棄土場,每米單價含出洞口運距40米內,在每月底對當月施工量進行收方計價,次月5日內付清。如甲方不按時付清工程計價款項或延遲收方計價付款時間,造成乙方損失,乙方有權停工並向甲方索賠所有損失。此單價在鉛鋅每米噸1.4萬至2萬元內,以後隨著物價,隨行就市,雙方協商漲跌調價。

2、甲乙雙方計價依據,以雙方現場派住的管理人員簽字為依據計價。

四、管理方法

1、甲方負責協調周邊關係,處理協調一切糾紛和地方人、畜、路、自然和諧安全,配合好乙方全面施工工作。乙方負責全面施工生產工作,教育施工人員安全生產,文明施工。

2、在生產過程中乙方的上崗人員必須進行安全教育。乙方應當高度注意安全事故存在的隱患,出現隱患及時排除。乙方進入礦山打眼放炮人員,必須由熟練人員進行,不得聘請無技術的人員進行打眼炮工作。

乙方應指派專業人員排除危石,仔細觀察地質構造情況,及時排除可能出現的嘣塌事故,確保施工人員的生命安全。如出現工傷安全事故的責任,由甲乙雙方按有關規定賠償和處理工傷事故的費用。

3、開採所需的爆破物品和所有機械裝置和材料,由甲方負責採購提供給乙方使用,為了不影響乙方生產,甲方保證按時提供爆破物品給乙方使用。乙方使用的炸材按實際使用的數量在工程款中扣回支付甲方。其它由甲方負責。

4、甲方作為礦山業主,對提供給乙方勞務承包開採範圍的礦點具備礦開採的合法手續,並負責保證乙方進入礦區的三通一平工作。為乙方生產提供方便。勞務承包合同範文節選!

5、因甲方造成乙方施工時停工待料和甲方協調不力,出現停工待班,造成的所有損失由甲方負責賠償給乙方。每個人停班務工費按120元/天和賠償其它所有損失。

五、因開挖時損害山林、草、樹木植被,環保、自然災害、泥石流等損失由甲方自行負責,與乙方無關。

六、搭建各種設施,由甲方協調佔用。如因協調不力造成損失,由甲方負責賠償。

七、本合同期限為____年,自___年__月___日至___年___月___日止。在承包期滿後,乙方與甲方繼續延續合同。

八、甲方必須保持本硐區域的完整性,不得再轉包給其它方。

九、違約責任:

希雙方都遵從協議,履行約定條款。不能違約,若違約,違約方賠償守約方一切損失,並處罰違約金30萬元補償給守約方。

十、本協議一式三份,甲、乙雙方各持一份,送交公司一份,具有同等法律效力。

十一、未盡事宜,雙方協商解決,另定補充協議。如協商解決未果,訴訟到合同簽訂地或乙方居住地法院裁決。

十二、本協議經甲、乙雙方代表簽字之日生效。勞務承包合同範文節選!

甲方代表:_____

乙方代表:_____

簽約地點:_____

___年___月___日

勞務承包合同 篇2

發包方(甲方)

承包方(乙方)

茲有乙方現承包甲方發包的裝修工程,根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,達成如下條款,並共同遵守執行。

一、工程概況:

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、承包內容:工作量清單。

4、承包範圍:水電工、木工、漆工、瓦工。

5、承包方式:包清工,電動工具及零配件由乙方自備。

6、質量要求:GB50210-20xx《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》、

DB31/30-20xx《住宅裝飾裝修驗收標準》。

7、工期要求: 年 月 日至 年 月 日。

二、甲方工作:

1、甲方指派為駐工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面、全權負責現場的管理工作,對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。

2、負責向乙方提供臨時水電。

三、乙方工作:

1、乙方為駐工地代表,常駐現場,負責履行合同範圍內的應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監督和管理。

2、做好承包範圍內各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。

3、未經甲方同意,不得擅自拆改原建築結構或裝置管線。

四、關於質量的約定:

1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質量達到施工合同要求,相關質量驗收規範(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質量評定驗收標準。

2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順

延。

4、本工程質保期為壹年,質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題,乙方須無償履行保修責任。

五、關於工期的約定:

1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。

2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。

3、因業主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。

六、關於價款和結算的約定:

1、雙方商定本工程合同承包價格元(人民幣)

2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。

3、付款方式:

a、開工後8日內,甲方付款30%元作為乙方的前期進場費。

b、水電工程隱蔽驗收後,甲方付款30%元

c、瓦工及木基層、木飾面驗收後、漆工進場時,甲方付款15%元。

d、竣工驗收合格後,甲方付款20%元。

e、餘款5%元待壹年保修期滿後結清。

七、關於材料的約定:

1、甲方負責同業主聯絡及時提供乙方所需材料,並按時到場。經乙方驗收入庫後,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。

2、乙方須在預算定額範圍內使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,並在承包價格中相應扣減。

3、所有進場的業主供材,乙方不得擅自挪用。

八、關於安全生產的約定:

1、甲乙雙方另行簽訂安全協議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。

2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度,以及對文明現場和安全生產的要求。

3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款,嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。

九、關於違約責任的約定:

1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本專案再次進行分包或轉包。

2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金元。

3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失,由乙方承擔經濟賠償責任。

4、如乙方違約給甲方造成經濟損失,由乙方負責經濟賠償,且甲方有權單方終止本合同。

本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,履行完畢後即終止。其中未盡事宜,雙方友好協商解決。

甲方(簽章) 乙方(簽章)

年 月 日

勞務承包合同 篇3

甲方(發包方):________________

乙方(承包方):________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國管理條例》、《建築工程管理條例》,雙方本著平等互利、誠實信用的原則,甲方將__________工程交由乙方施工,為了明確甲、乙雙方的責、權、利,經雙方友好協商,達成如下協議條款,希望雙方共同遵守。

1、承包範圍

(1)工程所有砼的澆築和養護(含地下室室內防水保護層和地下室室內防水找平層)。

(2)接管拆管由乙方全部承擔。

(3)本工程所有磚胎模全部由乙方負責。

2、質量

(1)按現行建築及驗收規範標準檢查,要求檢驗質量合格率達到____%。

(2)、本工程施工過程中,若非甲方原因,由乙方在操作過程中所引起的質量問題、進度問題的罰款全由乙方承擔。

(3)、所有施工過程中現場必須做到文明施工。乙方組長要服從甲方管理人員及公司的安排、指揮。不服從安排者甲方管理人員有權對乙方處以每次_____至_____元的罰款,對情節嚴重者的將對該班組或個人清退現場

3、單價及付款方式

(1)、澆築砼和養護共_____元/平米(不重複計價)。層外挑板不計價。最後結算按_____定額結算。

(2)、磚胎模單價為_____元/立方米。包含抹灰。

(3)、地下室正負零完成澆築後,至二樓封頂付以完工程款的_____%,竣工驗收合格後,決算辦理完成之後支付到總工程款的_____%,在_____前付款。餘款低商住樓二樓以上住房,二樓以上單價按_____元每平方計算結帳。最後餘款_____%的工程款用耐克力倒班房作為支付。

(4)乙方不得另行向甲方提出其他要求。

(5)乙方全面瞭解甲方與建設單位的合同條件,在施工過程中甲方不得支付任何費用。

注:建設單位未支付之前,所有人工費均由乙方自行負責,乙方應確保本班組所有工人每月工資支付。若因每月未付清工人工資而引起的聚眾鬧事,損壞並承擔由此造成的一切損失,所有的損失費在工程款中扣除。

4、勞務費支付辦法

乙方每次領取勞務費時,應按所屬班組的工人姓名,該工人的作業天數,每日工資標準,應領工資,實發工資向甲方報工資表,甲方將以乙方提供的工資表作為向乙方支付的依據之一。

5、管理

(1)、乙方入場後,兩天內應向甲方編制民工花名冊,在花名冊中應如實登記工人的姓名、年齡、從事工種、家庭住址及身份證號碼,並附身份證影印件,工人離場或增加時,乙方應向甲方報告登出或增補登記。領取勞務費時所附工資表所列人員與民工花名冊一一相符,若不相符,甲方有權不支付不相符人員的工資,同時引起社會治安問題由乙方自行負責。

(2)人員的組織和管理:嚴格僱用老、弱、病、殘的民工,嚴禁穿拖鞋及不防滑鞋進入施工現場,嚴禁僱用童工從事施工現場管理的各項工作,嚴禁收留在逃刑事犯和外來人員留宿。若因此產生的所有事故及費用均由乙方承擔,受到執法部門及其他相關部門的處罰也由乙方承擔。

(3)、乙方作業人員必須自覺遵守甲方的一切規章制度,聽從甲方管理人員指揮,迎接配合主管部門對施工現場的檢查,驗收,服從甲方的安排。乙方的工人進入施工現場必須正確佩戴安全帽,正確使用安全防護用品,如未正確使用,甲方有權視情節輕重對乙方進行_____元/次的`罰款。如果發生安全事故,則由乙方負全責。

(4)、乙方對該工程圖紙盡享全面瞭解,並對監督單位的管理辦法做全面分析,嚴格執行、並負責本工程所有砼的澆築工作,且應及時完成。

(5)、乙方必須按照專案部施工進度計劃要求,如延期所造成的罰款全由乙方負責,如跟不上進度計劃,甲方有權令其乙方退場,一切後果由乙方負責。

(6)、工地內嚴謹發生打架、鬥毆事件,若發生此類現象,將對其班組處每人每次_____元的罰款,事故嚴重者,加倍處罰。

(7)、乙方作業人員必須服從甲方關於施工現場安全管理規定,若有人違反,甲方有權對乙方進行處罰。

(8)、乙方每次做到工完場清,達到文明施工標準。乙方每次必須對所有的材料,機具進行清理,做到材料,機具堆碼整齊,場地不凌亂,否則甲方有權對乙方按_____至_____元/次的處罰。

(9)、乙方必須按設計及相關規範的要求和標準組織施工,如乙方施工質量達不到協議約定的標準,乙方必須無條件返工,直到達到約定質量標準,並承擔返工造成的材料損失,同時承擔己完工程造價的___%的違約金。

(10)、乙方必須保證有足夠的勞動力進行正常施工(甲方根據工程進度要求乙方的裝置、作業人數,乙方必須在甲方要求人數後_____小時內組織自身裝置、人員到位)若因乙方的裝置、人數不能滿足生產需要,甲方有權另行安排其他單位組織,以完工作不辦理結算,乙方承諾交已完工作作為對甲方的補償,乙方同時無條件退場。

(11)、因乙方違反安全操作規程造成的安全事故,由乙方全部負責。

(12)、每次澆築砼時,現場不能有砼的拋灑物,如發現一處,甲方有權對乙方視情節輕重進行_____元的罰款。

6、本協議一式三份,甲乙雙方及勞務管理人員各執一份。

7、本合同具有同等法律效力,應經甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字後生效,雙方義務履行完畢後自動失效。

甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):___________

代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________

_____年_____月_____日 ______年_____月_____日

勞務承包合同 篇4

甲方:(發包方)

乙方:(承包方)

依據《中華人民共和國合同法》和《建築工程承包合同條例》以及相關法律法規的規定,依法保護雙方的權利和義務,就位於xx公司生物科技園建築工程專案的建設事宜,在公正、公平、自願合作的原則下,經協商一致,簽訂本合同。

一、工程名稱:

1、辦公樓(不含水、電、消防)建築面積平方米。

2、廠區道路(砼層厚度為公分)管網(不含路基工程,但對路基質量應由乙方檢查確認)。

3、附屬工程(門崗房、水泵房、消防房等)

以上工程乙方應按甲方提供的設計部門設計圖紙施工,不得隨意變更和修改,如確需變更修改須經四方(甲乙方、設計方和監理方)一致同意,並書面記錄雙方存檔。

二、承包方式:

包工包料(俗稱大包)。

三、工程工期:

辦公樓工期為180個有效工作日(因人力不可抗拒工期延遲除外);廠區道路管網及附屬工程為個有效工作日。

四、工程價款:

1、依規、依資格、依圖紙核定的預算總價款為萬元。(其中材料價格按照xx省08定額和當地定額站釋出的價格結算)。辦公樓按工程竣工決算總價下浮8%;道路管網按工程竣工決算總價下浮10%;附屬工程按工程竣工決算總價下浮8%。

2、付款方式:

1、乙方進場開工所需100萬元,甲方預付50萬元,(承兌匯票),乙方墊付50萬元。辦公樓封頂後付完成工程量的80%,砌體完成、粉刷完成、安裝完成分三次支付已完成工程量的80%,工程驗收合格並交付甲方後按決算總造價付至95%,餘款5%為質保金,一年質保期滿無質量問題後付清質保金。

2、門崗房、道路、管網、附屬工程按單項主體工程、裝飾工程分別付已完成工程量的80%,驗收合格並交付甲方後付至95%,餘款5%為質保金,一年質保期滿無質量問題後付清質保金。

五、施工安全:

乙方對施工安全負全部責任,甲方不承擔任何安全事故的責任。

六、工程質量:

1、辦公樓工程質量為優良工程,優質優價;廠區道路管網和附屬工程質量為合格工程。

2、工程竣工未經驗收和驗收不合格,乙方不得交付,甲方不得接收。對驗收不合格的工程由乙方在合理期限內無償修理或返工、改建。並對因此逾期交付承擔責任。

七、雙方權利義務:

1、對乙方施工質量(包括建材質量),除由甲方委託的監理公司(站)進行監理外,甲方可以隨時對工程進度、質量進行檢查。

2、甲方應按約定的工程進度和撥付工程款時間撥付工程款,因特殊原因延遲撥款時間不得超過30天。

3、甲方不得隨意致工程中途停建、緩建。

4、在簽訂本合同前,乙方應向甲方出具不屬於商業祕密的本公司工商註冊登記執照副本和資產負債率文字(影印件)。

5、乙方必須確保按質、按量、按期完成工程。

6、工程質量按國家標準,沒有國家標準的按行業標準執行。辦公樓在國家規定的使用期限內,乙方對由於主觀原因導致工程質量問題終局負責。

7、乙方不得拖欠國家稅、費和農民工工資,否則乙方負全部責任。

8、乙方不得將辦公樓主體工程轉包給第三人或肢解以後以分包名義轉包給

第三人,否則由此發生的一切問題由乙方承擔。

八、違約責任:

合同一經簽訂對雙方均有約束力,均應自覺遵守履行。任何一方違約,應承擔違約責任,並按工程決算總價款的%向對支付違約金。

九、如有未盡事宜,經雙方協商訂立補充條款,其條款與主合同有同等效力。

十、甲乙雙方如發生糾紛,互相協商解決;協商無果,任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。

十一、本合同雙方簽字並加蓋公司公章生效。

十二、本合同雙方或一方如由委託代理人簽字,須提交委託書作為本合同的附件。

本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份。雙方各執兩份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

勞務承包合同 篇5

(1)承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、複製、測試、檢驗等工作。

(2)僱傭關係,是指根據當事人的約定,僱員按照僱主的指示,在一定或不定的期限內利用僱主提供的條件提供勞務,僱主向提供勞務的僱員支付勞動報酬。這裡的關鍵點有“利用僱主提供的條件”、“提供勞務”。

承攬合同與僱傭合同的主要區別有:

①承攬的目的是通過完成工作成果獲取報酬,工作的風險不應由定作人負擔,而是由承攬人負擔。

②僱傭合同是以直接提供勞務為目的,承攬合同則是以完成工作成果為目的,提供勞務僅僅是完成工作成果的手段。

③僱傭合同的受僱人在一定程度上要受僱傭人的支配,在完成工作中須聽從僱傭人的安排、指揮,當然僱員在實際工作中也具有一定相對的工作自主性和獨立性;承攬合同的當事人之間不存在支配與服從的關係,承攬人在完成工作中具有獨立性,當然定作人也會對承攬人的工作作出具體的指示並現場指揮。

(3)勞務合同,是指平等主體的公民之間、法人之間、公民與法人之間純粹以提供勞務為內容而簽訂的協議。該類合同與僱傭合同、承攬合同在合同主體關係、報酬支付、履行方式、風險承擔等方面有所不同。

勞務合同的特徵有:

①勞務合同具有臨時性,具體包括:

a.物件的臨時性,是指勞務合同通常是針對臨時性的事務而達成的協議。

b.合同訂立的臨時性,是指雙方合同關係的形成僅呈臨時建立的一次或幾次性的合同關係。

c.合同履行的短期性,是指提供勞務人提供的勞務是臨時的、短期的,而非定期或長期的。

僱傭合同中的僱工一般從事的是僱主的日常事務而非臨時事務,雙方之間的關係相對穩定、長期。

②標的物的特定性。

a.勞務合同的標的,僅是一方提供的勞務。

b.僱傭合同中,僱工有完成工作量及工作成果的要求。

c.承攬合同中,承攬人並非以提供勞務為合同的主要內容,而是以完成並交付定做人要求的工作成果為目的,一般情況下,這種工作成果可能包含技術性要求。

③勞務活動具有獨立性。

a.勞務人所提供的勞務是獨立完成的。勞務人在從事工作時,其行為不受僱主的意志左右,無須服從僱主的監督、管理,雙方表現為地位平等的兩個主體。

b.僱傭關係中僱工的行為受僱主的意志支配和約束,雙方之間存在監督、被監督,管理、被管理的關係,雙方的地位具有一定的不平等性。

c.承攬合同中,承攬人雖也是獨立完成工作,但卻是按照定作人的要求從事承攬工作,勞務合同沒有這些內容。

④在報酬支付方式上:)

a.提供勞務人完成勞務後,雙方即進行結算,體現的是一種即時清結的債的關係。

b.僱傭關係較為固定,一般以一週、一月等週期性的領取。c.承攬合同一般是交付工作成果後支付報酬。

篇三:勞務承攬合同

甲方(發包單位): 乙方(承包單位):

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規,遵循平等自願、公平和誠實信用原則,雙方就建設工程勞務作業合作事項協商一致,簽訂本勞務作業承攬合同,雙方共同遵照執行。

一、 工程名稱:

二、工程地點:

三、工程內容、性質及數量:酒店6、8、10、12層區域性樓板剃鑿,具體位置見附圖。

四、工程工期:15個日曆天

五、工程質量要求:在對合同內規定的位置進行剃鑿的同時,需做好成品保護,不能對其他位置的安全性造成影響,做好土頭的清理運輸工作

六、工程造價:30000元(大寫:人民幣叄萬元)。

七、工程承包方式及取費標準:由乙方承攬甲方該專案的工程,取費標準由雙方協商確定。具體計價清單如下:

八、工程價款的撥付及結算方式:工程完工並經甲方驗收合格,雙方進行結算後10天內一次性支付合同款項。

九、考核驗收:本合同甲方要求在四個方面對乙方進行考核後方可結算:

1、安全生產:乙方應加強安全教育,認真執行安全技術規範,嚴格遵守安全制度,落實安全措施,確保施工安全。

2、工程質量:堅持工程質量標準,嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範等有關要求精心組織施工,確保工程質量達到約定的要求。

3、工程工期:按合同約定按時完成。

4、文明施工:加強施工現場管理,嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工。

十、甲方責任:

1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育,做好日常監管工作。

2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。

3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控,並按規定及時做好驗收工作。

4、按照合同約定,按時足額向乙方支付工程款。

十一、乙方責任:

1、按甲方的各項交底要求,嚴格按國家操作規範和施工驗收規範,精心組織施工。

2、按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資。

3、嚴格落實施工現場安全生產措施,做好各項基礎工作。

4、乙方應加強對勞務作業人員的管理,自覺遵守各項管理規定。

十二、違約責任:

1、甲方不履行或不按合同約定履行義務時,每逾期一天,應向乙方支付本合同總價的3‰作為違約金,甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失,並順延延誤的乙方工作時間。

2、乙方因自身原因延期交工的,每逾期一天,應向甲方支付100元的違約金;

3、一方違約後,另一方要求違約方繼續履行合同時,違約方在承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。

十三、爭議:

甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議,可自行協商解決。如協商不成的,可向工程所在地法院提起訴訟。

十四、本合同自簽定後即生效,至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。

十五、本合同未盡事宜,甲、乙雙方可協商另訂補充協議。本合同正本壹式貳份,雙方各執壹份。

甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人:

簽訂日期:簽訂日期: 年月日 年月日

勞務承包合同 篇6

甲方: (以下簡稱甲方)

乙方: (以下簡稱乙方)

為確保甲方承建的擂鼓城房建設工程(五號地塊)順利完工,根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建築法》及其他相關規定,經甲、乙雙方本著平等自願、互惠、互利的原則友好協商同意,線甲乙雙方就擂鼓城房建設工程(五號地塊)工程中的水電勞務分項工程承包事宜達成一致意見,特訂立本合同,以供雙方共同遵守;

一、 工程概況:

分專案工程名稱:擂鼓城房建設工程(五號地塊)

工程地址:北川縣擂鼓鎮

工程結構:底框磚混結構

建築面積:約 32000 ㎡(按實際竣工面積結算) 合同工期:120天(開工日期: 20xx 年 月 日,竣工日期:20xx年 月 日),除人力不可抗拒的自然災害工期順延。質量等級:按照國家現行建築質量施工規範標準合格,並達到業主委員會驗收標準。

二、 承包方式及工作範圍:

1、 乙方負責本主體工程中所有臨時水電和本工程圖紙所示一切水電、避雷勞務。

2、 乙方負責使用的機具、材料均在承包範圍內(包括焊條、焊機)

三、 工程造價及支付方式:

1、 按實際竣工面積結算,一次性包乾單價為:18元/平方米。

2、 工程款採用分期付款方式:

(1):基礎工程全部完成支付總價款的20%,一層全部完成支付總價款的20%,二層全部完成支付總價款的20%,主體工程全部完成支付總價款的20%。

(2):餘額在工程完工驗收完畢30日內支清。

四、質量要求:

1、本工程質量要求合格,質量等級由工程質檢員按國家驗收標準進行評定,達到質檢站、建設單位、監理單位、業主認定的合格標準(實測點點數達到80%以上為合格)。

2、如乙方施工質量達不到質量標準,必須返工達到標準,期間的一切費用由乙方承擔;

五、工期保證:

乙方應確保按合同工期完成施工合同內容,不得因合同承包範圍等原因無故拖延工期。否則按照工期拖延損失費500元/天計算。如乙方保質保量提前完成施工任務,甲方則向乙方獎勵500元/天計算。(設計變更和人力不可抗拒的自然災害除外)

六、甲乙雙方的職責

1、甲方及時提供本工程所需的工程材料。

2、如圖紙變更與原圖紙工程量的差異,甲方計算乙方其增加工程量(如施工完後需要更改,甲方需確認返工等費用)。

3、乙方24小時堅守現場,特殊情況須向甲方管理負責人請假。

4、乙方必須服從甲方各部門指定的各項管理規定。保證隊伍的穩定,做好工人思想工作,如有工人到甲方或政府部門鬧事,將對乙方每次處罰20xx元。

5、乙方應嚴格按圖紙和相關法規及施工規範施工。

6、乙方應按甲方的規章制度對施工人員實行實名制管理,將施工人員登記造冊及相關資料,報甲方相關管理部門備案。

7、如乙方不聽從甲方安排,存在進度、質量、安全方面達不到施工規範要求,甲方有權責令乙方整頓,造成嚴重後果甲方則有權責令乙方退場,並不予計算違章施工的所有工程量。

8、在正常情況下,如乙方自行退場或有未完成工程,未完成工程量按承包單價的3倍從工程量中扣除。反之如是甲方或其他原因迫使乙方退場,乙方所做的工程應如實一次性計算給乙方,並承擔相應的經濟損失,不得借任何理由扣除乙方勞務費用。

9、乙方嚴禁聘用未年滿18歲以下的童工及55歲以上及傷殘的人員。

10、乙方在施工過程中,不能隨意浪費甲方的材料,做到工完場清,如超出施工圖預算而浪費材料,應按相應的價格進行賠償與處罰。

七 、違約責任:

甲方應按乙方提的所需材料計劃予以保證,如甲方未及時提供所需材料而造成停工待料,所造成的一切停工損失費用均由甲方負責,且工期順延。如若甲、乙雙方任何一方違約,均向守約方賠償總價5%的違約金。

八、 未盡事宜,雙方友好協商解決。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字、蓋章生效;並共同遵守,具有同等法律效力。

甲方代表(簽字蓋章): 乙方(簽字蓋章):

身份證號碼: 身份證號碼:

電話: 電話:

年 月 日

勞務承包合同 篇7

_________________有限責任公司

_________________有限責任公司(以下簡稱甲方)經考核,決定錄用__________(以下簡稱乙方)為正式職工,經雙方協商,訂立合同如下:

一、合同期限:

雙方合同期為___年,從______年___月___日起至 _____年___月 ___日止。其中,從____年___月 ___日起至____年____月___日為試用期。在試用期內,甲方認為乙方不符合錄用條件的,可以隨時解除勞動合同。乙方也可以隨時解除本合同。勞動合同期滿,即行終止,經雙方協商一致,可續訂勞動合同,續訂期以續訂合同為準。甲方根據公司工作經營情況,安排乙方到________________部門擔任工作。甲方根據工作經營需要,以及乙方的實際能力(專業、工作、體力)可作適當調動,包括臨時性工作。乙方根據甲方安排的工作內容和要求,按質、按量、按時地完成任務。

二、乙方工資及福利待遇:

基本工資依據職位和崗位等級標準支付,為每月____元(大寫:___________圓整)每年依工作表現調整。所有津貼均已包含在基本工資內,不另行支付。遵照社會保險條例要求,甲方為其交納國家規定的社會保險。甲方根據公司的經營效益給乙方發放適當的獎金。

三、甲方基本權利和義務:

1、根據工作需要和規章制度及本合同條款規定,對乙方進行管理。

2、保護乙方合法權益,根據乙方工作表現實施獎勵和處罰。

3、甲方有權根據業務需要、乙方能力和工作表現等安排調整乙方工作。

4、甲方可視經濟效益和乙方的技術水平、業務熟練程度、勞動效率、工作績效等逐步提高乙方的勞動報酬。

四、乙方基本職責:

1、遵守國家政策、法律、法規以及甲方制定的規章制度和勞動紀律。

2、服從甲方的管理和要求,不得擅離職守。

3、完成甲方指派的工作任務和經濟指標。

4、保守甲方的業務、技術及有關檔案的祕密。

5、乙方不得從事與甲方業務範圍相似的任何第二職業

6、按甲方的工作要求而加班和出差。

五、有下列情況之一,甲方可以解除或終止合同:

1、乙方患病或非因公負傷,醫療期滿後不能從事原工作的;

2、嚴重失職,營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;

3、乙方違反勞動紀律,經教育或處分仍然無效的;

4、被依法追究刑事責任的。

5、勞動者不能勝任工作,經過培訓或者調整工作崗位,仍不能勝任工作的;

6、甲方瀕臨破產進行法定整頓期間或者生產經營狀況發生嚴重困難,確需裁減人員的;

六、有下列情況之一,甲方不得解除合同:

1、乙方患病或非因工負傷在規定的醫療期內的;

2、乙方患有職業病或因工負傷在治療、療養期內的,以及經醫療終結確認部分或全部 喪失勞動能力的;

3、乙方在孕期、產期和哺乳期間的。

七、有下列情況之一,乙方可與甲方解除合同:

1、經勞動安全監察部門確認,企業的勞動安全、衛生條件達不到規定的標準,嚴重危害乙方身體健康的;

2、甲方不按合同規定支付乙方勞動報酬和福利待遇的;

3、甲方不履行合同或違反法律、法規規定,侵害乙方合法權利的;

4、乙方本人有特殊情況,需要辭職並經甲方同意的。

八、除按第五條第2、3、4項規定以及法律規定的解除聘用合同條件

外,甲乙任何一方在解除聘用合同時,須提前一個月通知對方,任何一方違反聘用合同,給對方造成經濟損失的應根據其後果和責任大小,予以相應的經濟賠償。

九、雙方終止或解除聘用合同時,如乙方符合第五條第1、5、6項,甲方應當依照國家有關規定給予經濟補償。

十、乙方因違反紀律而被辭退或乙方符合第七條第4項規定,則甲方不給予任何經濟補償。乙方被開除、勞動教養或判刑,聘用合同自行解除,不再另行通知。

十一、乙方在甲方工作期間因工負傷或死亡,則由甲方按照有關規定支付其醫療費、生活補助費、以及死亡喪葬費和家屬撫卹金。

十二、乙方享有政府規定的公休、節假日、婚喪、計劃生育及女工孕期、產期休假等有關待遇。

十三、甲方明確執行國務院頒發的《勞動法》之規定,實行平均每週四十小時的工時制度。

十四、職工必須遵守甲方有關保密資料的規定,違反上述行為者將根據情況承擔相應的責任。

十五、合同期滿一個月,雙方如無異議且書面通知對方的,則合同自動延期生效一年。

十六、當執行本合同發生爭議時,由甲乙雙方協商解決。在二十日內協商無效時任何一方都可以向當地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁,對裁決不服的,可在接到仲裁決定書後十五日內向有管轄權的人民法院起訴。

十七、本合同自簽字之日起生效。雙方必須嚴格執行,未經雙方同意,任何一方不得修改和變更。本合同壹式貳份,甲乙雙方各存壹份。