隨著人們法律觀念的日益增強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？以下是小編幫大家整理的房屋合同9篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
根據《中華人民共和國合同法》及《建築法》等有關規定，結合本工程具體情況，現將河堤工程承包給乙方施工，雙方本著平等自願、友好協商的原則，達成如下協議望共同遵守：
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
一、工程概況：
工程名稱：
工作地點：
工程內容及性質：
二、承包方式及範圍
1、承包方式：
本合同採用包工包料的方式進行總價發包。合同價內含材料費、人工費、轉運費、裝置機具購置、租賃、使用費、臨時設施費、施工措施費及材料檢驗、試驗費等所有費用在內包乾，乙方不得以任何藉口再次轉、分包。
2、承包範圍：對所有經雙方確認的滲漏區域進行防水堵漏修繕施工(明細如下：
三、計價方式
計價方式：採用總價包乾方式，合同價 ( )萬元。
四、工程工期
1、工程工期：乙方必須按甲方規定的工期要求，編制專案的施工進度計劃，經甲方核定後，按工期計劃執行。
2、因不可抗力因素造成工程停工，經甲方確認，工期可按實順延，但由此造成的費用損失不予補償。
3、施工期限： 年 月 日至 年 月 日。
五、質量要求
必須按國家頒佈的工程防水技術規範中規定的要求達到滴水不漏的質量標準進行工程質量驗收。
六、付款方式
1、對合同範圍內乙方施工的工程，經甲方和監理按相應施工質量驗收規範檢查驗收合格後，甲方按月進度支付工程款，支付進度款累計不超過總價的 %;
2、對合同範圍內乙方施工的工程經竣工驗收合格後，甲方支付工程款總價的 %;
3、本工程合同總價餘額 %作為工程質量保修保證金，保修期限為 年。保修期內乙方承擔的工程若出現質量問題，乙方應在甲方電話通知24小時內到場進行維修，若乙方不能按時到場進行維修，或維修達不到甲方要求，甲方有權另外通知人員進行維修工作，所產生的維修費用從乙方的工程保修保證金中扣除。保修期滿後，甲方將由甲方支付的維修費用與乙方預留保脩金進行結算，多退少補。
4、乙方因施工質量不符合要求造成返工，乙方自行承擔所有費用。若不能保證工程質量和工期進度，甲方有權中止合同。
七、甲乙雙方的權利與責任
㈠、甲方的權利與責任
1、甲方向乙方提供施工圖紙及相應設計檔案等。
2、負責工程統一指揮和協調，安排總體工程施工進度計劃，負責對工程技術內容進行交底。
3、按合同要求及時支付工程款。
㈡、乙方的權利與責任
1、做好工程施工各項原始記錄、隱蔽工程驗收記錄和材料的檢驗檢測記錄等技術資料、確保資料的收集、整理、歸檔工作，待工程竣工交驗後移交甲方。
2、乙方施工、生活的用水、用電和食宿由乙方自行解決;乙方的施工機械、安全防護、運輸、照明及水電由乙方自行承擔;乙方管理人員工作時間內必須隨時在施工現場例行管理工作。
3、服從甲方的領導，並按甲方編制的施工進度計劃，安全施工有關規定，工程質量要求等進行安全和文明施工。
4、及時處理勞資糾紛，杜絕投訴和上訪，嚴禁將勞資糾紛推向社會。如因乙方管理不善，發生違紀違法事件者，一切責任均由乙方負責自行解決。
八、安全生產
乙方應嚴格按安全操作規程進行施工。若乙方所屬人員在承包期間發生一切安全責任事故，責任和經濟損失均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任;同時視情節輕重將酌情對乙方進行懲罰。
九、其它事宜
1、違約的處理：甲、乙雙方任何一方不能履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經濟損失，概由違約方承擔賠償，賠償數額按工程造價的10%。
2、本合同未盡事宜，由雙方協商確定。
3、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋合同 篇2一、房屋贈與合同怎麼寫
房屋贈與合同書主要內容包括：
1、贈與人與受贈人的姓名、性別、出生日期和家庭住址;
2、贈與人與受贈人的關係;
3、贈與的理由;
4、贈與不動產的名稱、數量和不動產的坐落位置及其他自然情況
5、贈與人對贈與行為的意思表示;
6、贈與人在贈與書上簽名或蓋章、簽名日期。
二、房屋贈與合同的法律特徵
（1）房屋贈與合同是單務合同、無償合同。
贈與人自願單方承擔將房屋無償贈與對方的義務，但不享受對等的權利;受贈人則享有無償接受對方所贈房屋的權利，一般不承擔法律上的義務，即使受贈人在接受贈與時附有一些義務，但這些義務並非與所取得的權利互為代價。
（2）房屋贈與合同是實踐性合同。
贈與人必須把贈與房屋實際交付給受贈人，受贈人接受贈與房屋後，房屋贈與的民事法律行為才完成，合同才算生效。但在實物交付後，則不得再行撤回贈與。如果因贈與人撤回贈與而發生糾紛，受贈方可請求人民法院裁決。
（3）房屋贈與合同是要式合同
房屋贈與同房屋買賣一樣，都屬於所有權的轉移。按照《城市私有房屋管理條例》的規定，應提交各項證明辦理登記過戶手續。如果當事人未辦理過戶手續，根據《合同法》第44條、1999年12月19日最高人民法院《關於適用（合同法）若干問題的解釋（一）》第9條的規定，贈與合同仍然有效，但贈與的房屋所有權不能轉移。
三、房屋贈與合同的公證
如果需要辦理房產贈與合同公證，當事人需親自到公證處提出公證申請，填寫房產贈與公證申請表。並須提供下列證件：
1、贈與人與受贈人的身份證件（如居民戶口本、居民身份證、護照等其他身份證明原件及影印件）;
2、贈與人的房產所有權證原件;
3、贈與人必須提供贈與書或與受贈人簽訂的贈與合同，贈與書和贈與合同，必須詳列贈與人和受贈人是何種關係，以及雙方的姓名、性別、出生時間、住址以及贈與物等。贈與物要寫的具體明確，如應寫明坐落、結構、面積、產權證登記號碼等;
4、贈與的房產屬夫妻共有財產的，夫妻雙方應親自到公證處申辦，或提供經公證的同意配偶贈與房產的宣告書;
5、受贈人不滿法定年齡的，應當由受贈人的法定監護人代為其辦理;
6、公證員要求與其相關並應當提供的其他材料。
房屋合同 篇3甲方（出賣人）：身份證號： 乙方（買受人）：
鑑於乙方購買甲方房屋暫不能辦理產權過戶，依據《中華人民共和國合同法》等法律法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，達成如下協議：
第一條 甲方自願將坐落在市鎮村號的房屋，建築面積為平方米（含地上附著物），房屋產權證號： ，出售給乙方。
第二條 甲、乙雙方商定該房屋售價為（人民幣）拾萬仟 佰元整（含附屬設施費用），乙方自合同簽訂之日一次性將房款全部付給甲方。
第三條 甲方應於本合同簽定之日將房屋交付乙方，同時向乙方交付該房屋產權證、土地使用證及相關手續,該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓，該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓，出賣人還應當附屬於該房屋的裝修及其他設施，裝置轉讓給買受人，其轉讓價格包含在上述房屋價格中，不在另行支付價款。
第四條 甲方自本合同簽定之日不得再對該房屋進行任何物權處分及附加任何物權、債權負擔，不得再與乙方以外的.任何第三人簽定該房屋的買賣合同、贈與合同、抵押合同等，甲方保證已如實陳述房屋的權屬狀況和其他具體情況，保證該房屋沒有經濟糾紛，保證該房
屋不受他人合法追索。如因甲方不如實陳述告之引起的其他相關糾紛，由甲方向乙方承擔違約責任並對第三方負擔處理衣服，與買受人無關。
第五條 該房屋在交付乙方使用前，所發生的水、暖、電、訊、有線電視費等一切由均由甲方承擔 以上相關的開戶情況甲方有義務協助乙方辦理；房屋自交付乙方使用後的一切費用均由乙方自行承擔。
第六條 在該房屋符合規定產權過戶條件時，甲方應積極配合乙方辦理房屋產權過戶，過戶時所需稅、費由甲、乙雙方按照國家規定各自承擔，甲方應在_____天前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
第七條 甲方不得以經濟上漲，房價過低等任何理由拒絕履行合同，拒不配合乙方辦理過戶等相關事宜。由於甲方違約致使乙方無法履行，除全部退還乙方支付的購房款和同期銀行貸款利率4倍的利息以外，還應向乙方支付萬元人民幣違約金。
第八條 乙方有權將該房屋賣與第三人，若乙方將該房屋賣與第三人，甲方應在乙方提出要求時，積極配合與第三人辦理產權過戶等事宜。
第九條 該房屋在正式辦理產權過戶前，若因城市規劃建設需要，被政府徵收，政府給予一切補償權益歸乙方所有。甲方不得以房屋尚未過戶之名要求享受相關補償權益。
第十條 甲方應告之直系親屬該房屋的所屬權益歸乙方所有，若與直系親屬發生產權糾紛，甲方屬違約，按第七條賠償乙方違約金。
第十一條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行簽訂補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十二條 本合同一式三份，甲、乙雙方各一份，為申請房屋所有權轉移登記交房屋權屬登記機關一份，均具有相同的法律效力。
第十三條 本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：聯絡電話：
見證人（簽章）：
聯絡電話： 年 月 日
房屋合同 篇4合同編號：_____________
工程名稱：_____________________
建築單位：_______________（甲方）
防治單位：_______________（乙方）
簽訂時間：____ 年____ 月____ 日
重慶市國土資源和房屋管理局制
重慶市工商行政管理局監製
根據《中華人民共和國合同法》、《城市房屋白蟻防治管理辦法》（建設部第72號令）和《重慶市城市房屋白蟻防治管理辦法》（渝國土房管發[XX]674號）檔案規定，結合白蟻預防工程具體情況，甲乙雙方在平等、協商一致的情況下訂立本合同。
一、工程概況
工程位置____區（縣）____街（路/巷)____號房屋
建築結構型別 ：_____________________
建築佔地面積 ：_____________________
建築總面積：_____________________
施工單位 ：_____________________
負責人 ：_____________________
聯絡電話 ：_____________________
二、預防範圍
1．各類基礎的地樑內、外側及承臺四周；
2．房屋建築室內地坪；
3．設有架空防潮層室內架空板下的地坪；
4．房屋建築設定的明溝、散水及擋土牆；
5．房屋建築安裝（不含二次裝修）的木構件。
三、合同工期
施工日期自____年____月____日至____年____月____日。乙方須在約定的工期內完成預防施工任務。
四、質量標準
達db50/5010-1999《白蟻防治施工技術規程》要求。
五、收費標準及付款方式
1．根據建築房屋型別，按《重慶市白蟻防治收費管理辦法》（渝價發[XX]662號）檔案規定的收費標準收費。金額（大寫）：___佰____拾____萬____仟____佰 ____拾____ 元，￥ ____元（人民幣）。
2．付款方式：甲方按下列（ ）種方式按期付款： （1）一次性付清；（2）本合同簽定後付上述費用的80%，餘款工程完畢驗收合格後付清。
3．本工程竣工面積與本合同計費面積如有不符，則按竣工面積計算。
六、驗收標準和方法
1．標準db50/5010-1999《白蟻防治施工技術規程》；
2．方法：根據甲乙雙方簽字認可的施工技術資料（包括預防施工技術方案、施工記錄等），對照《白蟻防治施工技術規程》要求進行驗收，並簽署竣工驗收報告。 預防施工技術方案：
（1）工程概況：包括計劃用藥名稱 原藥濃度 原藥用量 施藥濃度 施藥量 施藥範圍 施藥方法 。
（2）技術措施：包括用地清理、地基處理、木構件處理、其它處理
（3）施工要求：嚴格執行藥劑濃度標準。噴灑（灌）處理必須周到、均勻飽和、不留空白。
七、預防期限
白蟻預防包治期為（ ）年，自預防工程交付使用之日起計算（預防包治期限不得低於15年）。
八、甲方權利、義務
1．享有乙方在預防工程和白蟻預防包治期限內為其提供白蟻預防服務的權利；
2．合同簽定時，應向乙方提供該工程總平面佈置圖、基礎平面圖、正立面圖壹份；
3．基礎溝挖好，澆注地樑前和底層地基回填平整後，澆注混凝土（或擱置架空板）前、有擋土牆工程在回填前和需處理木構件在安裝前五天通知乙方，並出具書面通知書。如不按時通知，責任在甲方；
4．白蟻預防施工完畢。在甲方的組織下甲乙雙方共同完成工程驗收工作，並共同簽署《城市房屋白蟻預防工程驗收報告》；
5．為乙方預防施工過程提供必要的現場施工協調；
6．乙方現場預防施工和回訪複查的工作記錄，須由甲方簽字認可。
九、乙方權利、義務
1．享受按雙方約定獲得服務報酬的權利；
2．與甲方一道確定具體的施工方案，在約定的工期內完成施工任務；
3．合同簽訂後，應立即指派專業技術人員前往施工現場查勘，指導施工單位嚴格按照db50/5010-1999《白蟻防治施工技術規程》要求進行房屋建築用地清理工作；
4．白蟻預防施工完畢，在甲方的組織下與甲方一道共同完成預防工程驗收工作，並共同簽署《城市房屋白蟻預防工程驗收報告》，驗收完成後，將預防有關資料及《城市房屋預防工程驗收報告》提交甲方；
5．從竣工驗收之日起計算，每隔三年回訪複查一次。
十、違約責任
1．在白蟻預防治期限內，如在工程預防範圍內發生蟻害，由乙方無償提供防治服務，並承擔合同總額 %的違約金。
2．本合同在執行過程中任何一方違約，違約方都應向另一方支付預防服務費總額 ____%的違約金，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。
十一、解決爭議的方式 本合同在履行過程中，若發生爭議，雙方當事人協商解決，協商不成，按下列第 ____種方式解決。
1．提交 仲裁委員會仲裁；
2．依法向人民法院起訴。
十二、合同效力
1．甲乙雙方法定代表人簽字，單位加蓋公章生效；
2．本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。
十三、甲乙雙方均可按有關規定持本合同到白蟻防治委員會備案。
十四、其它事宜
1．__________________________________________
2．__________________________________________
甲方（簽章）：__________
法定代表人：____________
經辦人：________________
電話：__________________
郵編：__________________
開戶行：________________
地址：__________________
帳號：__________________
乙方（簽章）：__________
法定代表人：____________
經辦人：________________
電話：__________________
郵編：__________________
開戶行：________________
地址：__________________
帳號：__________________
白蟻專委員備案__________
經辦人：________________
負責人：________________
_______年______月_____日
房屋合同 篇5調入方：(以下簡稱甲方)
調出方：天津xx有限公司(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據中華人民共和國有關法律、行政法規和天津市相關地方性法規的規定，在合法、平等、自願、相互信任的基礎上籤訂本合同，承諾共同遵守。乙方接受原房主委託全權處理該房屋買賣事宜。
第一條：房屋基本情況
1、該房屋座落在 區 。甲方對該房屋已作充分了解並實地看房，且核實無誤，對該房屋現狀無異議。願意購買該房屋。
2、該房屋的基本情況如下：
房屋性質： 所有權人： 房型： 建築/計租面積： 樓層：
總層數： 使用性質： 附屬設施：
第二條：成交價格
甲、乙雙方協商後的實際成交價格為：人民幣 元(大寫)。房屋產權或租賃權過戶的相關費用由 承擔。(該房屋產權或租賃權過戶費用的計算依據是指定評估機構對該房屋的評估價格，而非甲乙雙方商定的實際成交價。)
第三條：資訊服務費及支付
甲方通過乙方提供的資訊獲知此房屋，並自願購買。甲乙雙方簽訂本合同時，甲方須向乙方交納房屋資訊服務費：人民幣 元(大寫)。
第四條：付款約定(本條各款項均不計利息)
1、甲方向乙方的付款約定：
(1)甲方於 年 月 日交付定金人民幣 元(大寫);
(2)甲方若申請貸款要在7日內提供貸款所需相關證明材料。若經銀行審批貸款金額低於原計劃貸款額或不予貸款，甲方應於接到通知後五天內交齊首期款差額或全部房款或辦理退房手續，甲乙雙方互不追究違約責任，乙方可對房屋進行再次銷售。
第五條：相關事宜
1、乙方承諾該房屋在 年 月 日前是騰空的。
將該房屋鑰匙交於甲方，甲方無須承擔此前的水、電、等費用。
乙方交給甲方手續證明如下：
2、甲方自收到房屋鑰匙起，須承擔該房屋此後的水、電、 等費用。
第六條：違約責任
1、如甲方中途退房,定金不予退還。如甲方延期交款，每延期一天，按房屋成交價的萬分之五付給乙方違約金。超過三日，視為甲方自動退房，定金不予退還。
2、如乙方未能按期將房屋交予甲方，每延期一天，按房屋成交價的萬分之五付給甲方違約金。超過三日，甲方有權要求退房，乙方退還定金。
第七條：免責條款
如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因，導致本合同不能全面履行的，甲、乙雙方互不承擔違約責任。
第八條：約定其它事宜
第九條：其它
1、本合同在履行中若發生爭議，甲、乙雙方應協商解決。協商不成，任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章後生效，一式兩份，一份兩頁，甲、乙雙方各執一份。各種手續交接清楚，本合同自動作廢，並由乙方收回。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
經手人： 經手人：
簽約日期： 簽約日期：
房屋合同 篇6【贈與合同的相關法律規定】：
《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：
(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;
(二)對贈與人有撫養義務而不履行。
【案件】：
20xx年5月老萬夫婦把自己的一處房產贈與了兒子小萬並簽訂了房產贈與合同，合同同時約定：老萬夫婦在其所贈與的房屋內有享有居住權，直至去世。雙方將該份贈與合同進行了公證，此後小萬辦理了房屋產權的變更登記，將該房產權屬登記在自己名下。20xx年8月小萬妻子朱某因瑣事與老萬發生爭吵，並動手與老萬撕扯;老萬打電話報警，此事經民警調解，暫時平息，但雙方從此心存芥蒂。 20xx年10月老萬夫婦思來想去，決定把兒子、兒媳一同告上了法庭，要求撤銷他們與兒子之間簽訂的房產贈與合同。
【審判】
法院經審理認為，合法的贈與合同受法律保護。老萬夫婦將其房產贈與兒子小萬，小萬也接受了贈與，雙方簽訂了書面贈與合同，並依法進行了公證、辦理了房屋過戶手續等相應的權屬變更登記，雙方間贈與合同已經成立並生效，非有法定情形，不得撤銷贈與。原告老萬雖遭兒媳朱某的打罵，但朱某並不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同的約束。贈與合同簽訂後，老萬夫婦一直居住在其所贈與的房屋內，原告的證據不足以證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以法院作出一審判決：駁回原告訴訟請求。
【評析】
本案是一起發生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件，包含著大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的角度出發，盡力做了大量調解工作，希望可以妥善化解家庭矛盾。但是，由於原被告雙方情緒對立、矛盾尖銳、意見分歧較大，最終未能實現和解或達成調解協議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：
(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;
(二)對贈與人有撫養義務而不履行;
(三)不履行贈與合同約定的義務。同時規定贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。”
本案的贈與合同是附義務贈與合同，受贈人小萬的義務是保障贈與人老萬夫婦的居住權。事實上，老萬夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內。由於家庭瑣事，老萬與兒媳發生衝突，遭到兒媳朱某打罵，從情理上講，朱某的做法是不對的。但朱某並不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同約束。原告並未能提供足夠的證據證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以，法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時，法院在判決書中明確地指出，從道德層面上來講，兩被告作為原告的兒子、兒媳，更應該妥善安排、處理好家庭矛盾，兼顧自己的小家庭生活與照顧好長輩的贍養義務，解決家庭矛盾關鍵在於彼此的體諒與寬容。
房屋合同 篇7出租方：（以下簡稱甲方）承租方：（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法及有關法律規定，甲、乙雙方明確的本著互惠互利的原則，經雙方協商達成以下協議簽定本合同，以便雙方共同遵守。
第一條：租賃場地
甲方將位於_________________________店面租賃給乙方作為________________________經營場所。
第二條：租賃期限
租期_______年自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止。
第三條：租金費用交納時間（每次提前一個月）
場地使用費年付____________元，並向甲方交納質量保證金____________元，保證金作為乙方承租期間發生服務、質量等問題的經濟賠償（合同終止時押金憑原收據退還）。
第四條：合同期滿如乙方願意繼續使用該房屋，應在本合同期滿前__________日向甲方提出書面申請，如甲方繼續出租該房屋，在同等條件下，乙方享有優先承租的權利。
第五條：乙方在經營期間：電、水、房屋出租稅、保險等各項費用由乙方支付。在經營期間的維修由乙方負責，費用由乙方承擔，乙方必須具備經營服務專案的相關證書、營業執照、衛生
許可證、健康證、修理待業技術證書等相關手續。
第六條：在租賃期內，乙方獨立經營，自負盈虧，照章納稅，遵守國家法律法規，不得擅自將所租戶屋轉租、轉讓或抵押。不得在承租房屋內進行非法活動，損害公共利益。
第七條：租賃合同期滿，乙方應當及時返還房屋，不得出現破壞現象。除經營裝置，（可搬動物件）由乙方自行處理外，乙方對房屋進行裝修或增建部分，無償交甲方所有。
第八條：承租期內，乙方必須接受各有關部門的監督檢查並承擔相應責任，乙方必須給甲方留條安全通道。
第九條：在租賃期內乙方經營當中所發生的一切債權、債務，均由乙方自行負責。
第十條：甲、乙雙方都必須履行並遵守上述約定的權利和義務，如有一方發生違約行為，便向別一方支付賠償人民幣全年的租金。
第十一條：如遇不可抗拒的原因或政府徵用及國家法律法規導致合同無法履行時，本合同自然終止，雙方互不承擔違約責任。
第十二條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自合同簽訂之日起生效。
出租方：
代表：
承租方：
代表：
簽約日期：
房屋合同 篇8甲方： 出租方
乙方： 租房方
甲方現將位於xxx樓五樓第一棟xxx房中的一房一廳出租給乙方，經甲，乙雙方協商約定如下合同事宜：
1. 房租費為xxx元/月，租期從xxxx年xx月xx日到xxxx年xx月xx日。甲方一次性向乙方收取半年房租，即xxx元/月*x月=xxxx元（貳仟柒佰元整）到期後雙方再另行協議續租事宜。
2. 乙方在租住前需向甲方一次性支付xxx元（捌佰元）壓金，作為甲方房內的物品保障費，乙方在租住期間不得損壞甲方房內所有物品，若乙方在租住期間損壞房內物品，則按所損壞物品價格賠償給甲方，甲方有權在乙方所支付的壓金中扣除。附物品價格清單如下：（沙發xxx元/套，床和床墊xxx元/套，玻璃電視櫃xxx元/套，熱水器xxx元/臺，抽油煙機xxx元/臺，煤氣爐xxx元/臺，衣櫃xxx元/個，另房內還有xxKG和5KG裝煤氣瓶各一個。）
3.乙方需向甲方一次性支付半年（xxxx年xx月份至xxxx年xx月份）的物業管理費和生活垃圾處理費，雙方約定為xxx元/月，則乙方應向甲方一次性支付xx元/月*x個月=xxx元（xxxxxx元整）
4.經甲，乙雙方協議，乙方按每兩個月向甲方支付一次電視費，水費，電費。電視費按xx元/月收取，水，電費按乙方實際用量如實收取。
5.乙方在租住期內不得對房的結構進行改裝，並保持房屋牆壁完整清潔。
6.乙方在租住期內不得轉租給別人。
水錶期初數：
電錶期初數：
房屋合同 篇9簽約須知
一、 本契約適用於存量房屋買賣立契。
二、 請用鋼筆、毛筆等不易退變色且不易擦除的書寫工具填寫。
三、 本契約的任何塗改，均由甲乙雙方在塗改處簽章確認。
四、 在□ 中打 表示選中，打 表示不選中。除違約責任可以複選中外，其他均為單選中。
五、 本契約條款空白處由買賣雙方商定填寫。
六、 請仔細斟酌第六條和第八條的具體涵義，採取相應措施，以保護自己的合法權益，並以免侵害他人合法權益。
七、 請仔細閱讀面積誤差特別提示和補充約定，以免引發糾紛。
八、 甲乙雙方通過中介公司成交的，務必如實籤填附記欄內容，以切實保護各自的合法權益。
以上須知，請仔細閱讀，以切實保證自身的合法權益不受侵害。
XX市房地產買賣契約
甲方(賣方):
立契約人
乙方(買方):
附記人 中介機構：
甲、乙雙方遵循平等自願和誠實信用原則，經協商一致，就下列房屋買賣事項訂立本契約。
第一條 甲方自願將其法官物出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下：
(一)坐落於 ，建築面積 平方米;
(二)出售房屋的所有權權證號為 ，丘號為
(三)房屋平面圖及其四至範圍見附件一;
該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。
第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 乙方在 年 月 日 前付給甲方定金(幣種人民幣)(大寫) 元，(小寫)￥ 元
上述定金 在乙方最後一次付款時充抵房款或在 時由甲方退還乙方。
第四條 該房屋房價款為(幣種 人民幣 )：(大寫) ，(小寫)￥ 元
房價款的支付方式和支付時間為：
1、 年 月 日前現金支付房款 元 (￥ )
2、乙方領取房屋所有證時現金支付餘款 元 (￥ )
乙方未按規定支付房價款的，則按下列約定承擔違約責任：
乙方逾期支付房價款的，每逾期一天，按應付到期房價款的萬分之 支付違約金.
乙方逾期支付房價款超過 天，且所欠應付到期房價款超過 元的，甲方有權解除本契約。甲方在解除契約後天內將已收房價款退還乙方，所收定金不予退還;並有權要求乙方支付佔總房價款百分之 的違約金。
第五條 甲、乙雙方定於 年 月 日 時正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
雙方定於 年 月 日 前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。
甲方應在房屋產權過戶前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
甲方未按規定履行以上業務的，則按下列約定承擔違約責任：
甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按總房價款的萬分之 支付違約金。
甲方交付房屋的附屬設施或裝飾裝修不符合約定的，按不符部分的 約定價值 評估價值 市場價格 承擔賠償責任。
甲方逾期交付房屋超過 天的，乙方有權解除本契約。甲方應在乙方解除契約後 天內將已收房款和雙倍定金返還乙方，並按總房價款的百分之 支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確定，雖然房屋所有權未作記載，但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意，在本契約生效後 日內 共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記;並在乙方領取《房屋所有證》後，按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋所有權證》後，按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理：
該房屋土地使用權為出讓取得，其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一併轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得，根據有關規定，其轉讓需交納土地出讓金或土地收益;雙方約定，該費用由 甲方承擔 乙方承擔。
除本條第二款已有約定外，辦理以上手續應當繳納的稅費，由甲、乙雙方按國家規定各自承擔 甲方承擔乙方承擔。
第八條 甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記，登記機關准予登記的，則雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間
第九條 該房屋毀損、滅失的風險自 房屋正式交付之日權利轉移之日起轉移給乙方。
第十條 該房屋正式交付時，物業管理、水、點、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費，按下列約定處理：
甲方結清已發生的費用，甲方已經預繳的費用，其權益由乙方享有，雙方不再另行結算。
第十一條 本契約未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十二條 本契約 自甲乙雙方簽定之日 自 之 日起生效。
第十三條 甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，提交XX仲裁委員會仲裁 依法向人民法院起訴。
第十四條 本契約一式 伍 份。其中甲方留置 貳份，乙方留執 貳 份，為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。
第十五條 甲、乙雙方約定補充條款如下：
附件一 房屋平面圖和四至範圍
略
附件二 租賃、抵押、相鄰等關係及其處理辦法
1、房屋出賣前已出租給 ，甲方負責在房屋交付前解除租賃關係，有關責任和費用由甲方承擔。
2、房屋出賣前已設定抵押權，擔保債務貳拾萬元。甲方負責在乙方支付第一期房款前解除抵押，並登出相應的抵押登記，有關責任和費用由甲方承擔。
該房屋自權利轉移之日起6月內被依法拆遷的(拆遷時間以乙方搬遷時間為準)，雙方按下列約定處理：甲方須在乙方搬遷後10日內賠償乙方人民幣50000元。
附件三 室內附屬設施和裝修情況
(一)附屬設施
1、水 市政提供，戶外獨立水錶
2、電 KW，戶外磁卡電錶
3、燃氣 管道煤氣
4、有線電視 XX市有線電視網
5、通訊 XX電信固定電話一部，寬頻到戶
6、其他 單元可視對講門禁，緊急求救(小區物管)等
(二)裝修情況：
簡單描述
(此頁無正文)
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
證照/身份證號碼： 證號/身份證號碼：
地址： 地址：
聯絡電話： 聯絡電話：
簽約日期： 簽約日期：
