隨著法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編整理的房屋合同10篇，歡迎大家分享。
買方(受讓方)：_____________________(以下簡稱甲方)
賣方(轉讓方)：_____________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經共同協商，本著平等互利、自願的原則，就房屋買賣有關事項訂立本合同。
一、房屋具體情況
1.位置：________區
2.房屋套型________，建築面積________平方米，結構________樓層________，用途______________.
3.該房屋的銷售價格為每平方米________元人民幣，總計房價_______拾_______萬______千_______百______拾_______元整。
二、乙方銷售該房屋應具備合法的《房屋所有權證》，如買賣該房屋引發產權糾紛，概由乙方負責處理。
《房屋所有權證》書證號：___________________________________
三、房屋四界
東：__________________________________________
西：__________________________________________
南：__________________________________________
北：__________________________________________
四、本合同經甲、乙雙方簽章，交XX市房地產交易中心登記後，由甲方一次性向乙方支付總房價款的________%，計________元的定金或________元的預付款，其餘________%，計________元價款則交XX市房地產交易中心代存，代辦完房屋產權過戶手續乙方將房屋騰空並連同該房屋有關圖紙、資料、房屋鑰匙等交給甲方後，甲、乙雙方同時到房地產交易中心由乙方憑甲方出具的書面證明領取售房餘款。
五、甲、乙雙方互相監督，不得隱瞞買賣成交價額。甲方協助乙方辦理產權過戶手續，其稅費按規定各自交納。
六、本合同甲、乙雙方簽章並由XX市房地產交易中心登記。雙方均不得違約。如甲簽章違約，乙方不退還定金;乙方違約，則雙倍退還甲方定金;違約方還應承擔產權轉回已繳和應繳納的稅費和造成的經濟損失。
七、乙方賣給甲方的房屋，在辦理過戶手續期間，如因不可抗力原因而不能進行交易的，甲方提出撤消合同時，乙方應當同意，並如數退還甲方定金。
八、其他決定事項
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
4.__________________________________________
九、本協議一式________份，甲方執存________份，乙方執存________份，XX市房地產交易中心執存________份。
十、買賣雙方情況
買方：__________________________________
姓名(簽章)：__________________________
現戶籍所在地：__________________________
身份證號：______________________________
工作單位：______________________________
電話號碼：______________________________
登記人：________________________________
共有人：________________________________
代理人：________________________________
賣方：__________________________________
登記人：________________________________
共有人：________________________________
代理人：________________________________
甲方(簽字)：______________
乙方(簽字)：______________
簽定時間：__________________
房屋合同 篇2甲方：_______
乙方：________
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定，買賣雙方本著平等、自願、協商一致的原則，就房屋買賣有關事項，達成如下協議：
第一條：房屋基本情況
乙方購買甲方合法擁有的坐落於________市_______區_______________________________________，產權證第___________號，建築面積__________平方米的房產一套。
第二條：付款方式
1. 雙方議定上述房產出售價格為________________________元整。此房價款為甲方淨價，甲方不支付交易中的任何費用。
2. 甲方收到乙方定金______________________元整，待乙方申請的貸款批准後，即可為乙方準備辦理過戶手續。甲方需積極配合乙方辦理貸款手續。(以收據收條為準)
3. 辦理過戶手續當日乙方交付甲方首付款_______________________元整。(以收據收條為準)
4. 餘款________________________元整，由銀行直接劃撥給甲方
5. 買賣上述房產交易過程中產生的一切費用，均由乙方承擔繳納，甲方不承擔任何費用。
第三條：房屋過戶
甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續，因甲乙任何一方不配合所造成的損失，由責任方賠償守約方。
第四條：雙方責任
1. 甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定，並保證產權清晰，無抵押、查封和任何糾紛，保證所提供的材料真實有效，不含虛假內容，若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2. 甲方應在_____年_____月_____日將該房產交付乙方(以銀行劃撥餘款日為準)。室內現有家電、傢俱隨房屋交接贈送給乙方。
3. 甲方結清該房屋交接日期前的所有費用，交接後發生的費用由乙方承擔。
4. 甲方在本合同生效之日起_________日內將戶口遷出。
5. 乙方貸款數額不足時，應用現金補齊，否則視為違約。
6. 房屋公共維修基金隨房產轉移。
第五條：合同變更
1. 在合同履行期間，任何一方不得擅自變更，若需變更合同內容，應書面通知對方，徵得對方同意後在規定時間內(書面通知發生三日內)簽訂變更協議，否則造成損失由責任方承擔。
2. 本合同的補充協議與本合同具有同等法律效力。
第六條：違約責任
本合同簽訂後，雙方不得違約，如甲方違約，雙倍返還乙方定金，如乙方違約，定金不退。
第七條：合同爭議的解決
本合同履行過程中，如發生爭議，甲乙雙方應協商解決，解決不成時，可向有關有管轄權的人民法院起訴。
第八條：本合同經甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第九條：本合同共____頁，一式____份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等效力。
第十條：其他約定
_____________________________________________________________________________
甲 方：________ 乙 方： ________
身份證號：________ 身份證號：________
電 話： ________ 電 話： ________
現 住 址：________ 現 住 址：________
簽約日期：________ 簽約日期：________
房屋合同 篇3發包人(甲方)：
住所：
電話：
承包人(乙方)：
住所：
電話：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條、工程概況
1、工程地點：
2、工程內容(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工專案確認表。)
3、工程承包方式：雙方商定採取下列第種承包方式。
(1)乙方包工包料(詳見附表3：乙方提供裝飾裝修材料明細)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見附表3：乙方提供裝飾裝修材料明細;附表4：甲方提供裝飾裝修材料明細)
(3)乙方包工、甲方包料(詳見附表5：甲方提供裝飾裝修材料明細)
4、工程期限天，開工日期年 月日，竣工日期年 月日。
5、合同價款：本合同工程造價為(大寫)：元(￥：元)
家庭居室裝飾裝修工程預算報價表
第二條、施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第種方式提供：
1、甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份;
2、甲方委託乙方設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。
第三條、甲方義務
1、開工前天，為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則;
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負責協調乙方與鄰里之間的關係;
4、不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5、施工期間甲方仍需部分使用該居室，負責配合乙方做好保衛及消防等工作;
6、參與工程質量和施工進度的監督，及竣工驗收。
第四條、乙方義務
1、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及相關質量標準，按期保質完成本工程;
3、保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;
4、保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
第五條、工程變更
工程專案及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表5：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第六條、材料的提供
1、由甲方提供的材料，甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;
2、由乙方提供的材料，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，並接受甲方檢驗。
第七條、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)程量變化和設計變更;
(2)可抗力;
(3)同意工期順延的其他情況。
2、甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;
4、乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量(包含室內空氣質量)存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條、質量標準
1、工程質量
(1)雙方約定本工程施工質量標準為：
(2)施工過程中雙方對工程質量發生爭議，可申請由建設行政主管部門認可的專業檢測單位，對工程質量予以認證，認證過程支出的相關費用由責任人承擔。
2、室內空氣質量
(1)依照《住宅室內裝飾裝修管理辦法》。工程竣工後，室內空氣質量應當符合《民用建築工程室內環境汙染控制規範》(GB50325—20xx)。
(2)乙方在工程驗收時應向甲方提供由質量技術監督部門認可的專業的環境檢測單位出具的《室內空氣質量檢測報告》。
第九條、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單。
2、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，並填寫工程驗收單(見附表6：家庭居室裝飾裝修工程驗收單);在工程款結清後，辦理移交手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為月。驗收合格簽字後，乙方應填寫工程保修單(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十條、工程款支付方式
1、雙方約定按以下第種方式支付工程款：
(1)合同生效後，甲方按下表約定直接向乙方支付工程款：
支付次數支付時間支付金額
第一次開工前三日支付元
第二次工程進度過半支付元
第三次雙方驗收合格支付元
工程進度過半指
(2)其他支付方式：
2、工程驗收合格後，乙方可向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方，甲方接到資料後日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程結算單)並簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。
第十一條、違約責任
1、合同雙方當事人中的一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。
2、因一方原因，造成合同無法履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
3、甲方未按期支付工程款的，每延誤一天對方支付違約金元。
4、由於乙方原因，工程質量及室內空氣質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理或返工，工期不予順延。
5、由於乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金元。
第十二條、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
1、提交仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院提起訴訟。
第十三條、幾項具體規定
1、因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場並負責將垃圾運到指定的地點，甲方負責支付垃圾清運費用(大寫)元(此費用不在工程價款內)。
2、施工期間，甲方將處屋鑰匙把，交給乙方保管，工程竣工後，甲方負責提供新鎖把，由乙方當場負責安裝交付使用。
3、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午點 分至點 分;下午點 分至點 分。
第十四條、其他約定事項
第十五條、附則
1、本合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。
2、本合同簽訂後工程不得轉包。
3、本合同一式份，雙方各執份。
4、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人：
年 月 日 年 月 日
房屋合同 篇4甲方：_________
乙方：_________
乙方承租甲方管理的上列房屋作為_________使用，雙方議定遵守事項如下：
房屋座落：_________區_________樓_________單元_________號 房屋使用面積：_________平方米
一、本租約為乙方取得承租房屋使用權的憑證。甲、乙雙方均有遵守國家有關住宅法律和本市房屋、法令的義務。
二、房屋租金數額因房屋條件或租金標準變動時，其租額得予調整，每月租金，乙方應於_________日前交清。
三、乙方有下列情況之一時，甲方可以終止租約，收回房屋：
(1)把承租的房屋轉讓，轉借或私自交換使用的;
(2)未經甲方同意私自改變承租用途的;
(3)無故拖欠租金三個月以上的。
四、甲方根據修繕標準檢查，維修房屋和裝置，保障安全、正常使用。甲方維修房屋時，乙方應積極協助，不得阻礙施工。在正常情況下，如因檢查不周，維修不及時， 以致房屋倒塌，使乙方遭受經濟損失時，由甲方負責賠償。
五、甲方鑑定房屋危險，不能繼續使用，必須騰出時，乙方應按期遷出，其居住房由甲方解決。如乙方籍故拖延不遷造成的一切損失，由乙方負責。
六、甲方對乙方承租的房屋進行翻建大修後，乙方有優先承租權，但事先應簽訂協議。
七、乙方對承租的房屋及室內裝修裝置，應負責保管，愛護使用，注意防火、防凍。如有損壞，乙方應負責修復或賠償。樓梯間、門道、走廊等公用房屋和設施，乙方應愛護使用，注意照管，防止損壞。
八、乙方不得私自拆改、增添房屋或裝置。如屬必需時，應事先取得甲方同意或另行簽訂協議後方可動工。否則，乙方應負責恢復原狀。
九、乙方退租房屋時，應於七日前甲方，並辦清以下手續：
(1)交清租金和應交納的賠償費。
(2)按照租約負責保管的房屋及裝修裝置。
(3)撤銷租約。
十、乙方承租甲方代管、託管的房屋在發還原主時，甲方得終止租約。
十一、乙方承租的房屋因國家建設，特殊需要必須騰讓時，甲方得終止租約。乙方所需房屋按有關規定辦理。
十二、本租約自立約日起至_________年_________月_________日止有效。一或_________份
十三、其他_________.
甲方(蓋章)_________
乙方(蓋章)_________
代表人(簽字)_________
代表人(簽字)________
__________年____月____日
_________年____月____日
【簽訂房屋注意事項】
1、要寫明雙方當事人的情況
2、住房具體情況住房的具體位置、住房面積、住房裝修情況、配備設施和裝置，住房的產權及產權人，及是否得到產權人的委託出租住房。
3、合同要註明租房用途。
4、合同要寫明租賃期限。
5、房租及支付方式住房租金由出租人和承租人協商確定，在租賃期限內，出租人不得擅自提高房租。
6、住房修繕責任出租人是住房的產權人或產權人的委託人，所以修繕住房是出租人的責任。
7、住房狀況變更承租人應該愛護住房和各種設施， 不能擅自拆、改、擴建或增加。
8、合同應約定是否同意轉租。
9、違約責任在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，並在合同中規定相應的懲罰辦法。
10、租賃合同的變更和終止如果在租賃過程中出租人和承租人認為有必要改變合同的上述各項條款，如租賃期限、租金等，雙方可以通過協商對合同進行變更。
房屋合同 篇5案情：
被告申某與呂某(女)原為夫妻，原告系被告婚生子。X年1月6日，被告經公證簽訂協議一份，約定共同出資購買位於花山區鋼窗宿舍某房屋一套贈與原告，當時因原告年齡小，未能領辦到身份證，即將產權登記在被告名下，但該房實際上一直由原告與被告呂某居住。後因被告不肯辦理房屋過戶，以致成訴。庭審中，被告辯稱贈與房屋尚未過戶，贈與合同並不成立。
裁判：
法院審理認為，被告簽訂的贈與協議系雙方的真實意思表示，贈與房屋雖未過戶，但事實上一直由原告與其中的被告呂某居住，應視為已經交付，贈與合同合法有效，被告應當辦理該房過戶手續。法院據此判決被告申某、呂某於判決生效之日起十五日內協助原告辦理贈與房屋的產權過戶手續。
評析：
本案是一起因贈與房屋未辦理產權變更登記而引發的贈與合同糾紛。所謂贈與合同是指贈與人將自己的財產無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。贈與合同是一種諾成性合同，當事人一方的意思表示一旦經對方同意即能產生法律效果，即通常所說的“一諾即成”。當然，合同成立並不意味著合同生效，贈與合同的生效還需要滿足法定要件。根據贈與物件的不同，贈與可以分為動產贈與與不動產贈與，動產贈與以贈與物交付為要件，而不動產贈與，因為法律對其產權轉移有特別規定而與前者有所區別。如本案中涉及的房屋贈與，根據法律規定，房屋產權轉移以登記過戶為要件，相對應，對房產贈與合同，一般情況下也應以產權登記的辦理為其生效要件。訴訟中，被告正是以此為由提出抗辯。
但事實上，房屋贈與未辦理過戶，並不意味著贈與合同必然未生效。根據《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見(試行)》第128條規定：公民之間贈與關係的成立，以贈與物的交付為準。贈與房屋未辦理過戶手續，但贈與人根據書面贈與合同已將產權證書交與受贈人，受贈人根據贈與合同已佔有、使用該房屋的，可以認定贈與有效，但應令其補辦過戶手續。
有關本案的相關規定
《中華人民共和國繼承法》第十六條的規定，公民可以立遺囑將個人財產指定由法定繼承人繼承或贈給法定繼承人以外的人。夫妻雙方對夫妻共同財產享有共同的權利、承擔共同的義務，雙方享有平等的財產處分權。《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國繼承法〉若干問題的意見》第三十八條規定：“遺囑人以遺囑處分了屬於國家、集體或他人所有的財產，遺囑的這部分，應認定無效”。因此，配偶中一方將夫妻共有財產贈給子女和朋友，如未經另一方同意，該配偶擅自處分共有財產的遺囑應認定部分無效，依照《中華人民共和國繼承法》第二十六條的規定，對該遺囑所涉及的共有財產，應分出一半歸配偶所有，其餘一半由遺囑指定的繼承人繼承。
房屋合同 篇6拆房發包方： （以下簡稱甲方）
拆房承攬方：拆除工程隊 （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》等規定，對五中鍋爐房的所有建築物、構築物實施統一拆除。經雙方協商，為明確雙方職責，保證拆房工作順利進行，簽訂合同如下：
一、拆房工程專案：
1、拆房工程範圍：
2、拆除房屋建築面積約 平方米，具體以拆遷協議面積為準，按本合同確定的單價結算。
二、合同價格：
確定拆除舊房建築面積單價為 元/平方米，結算時拆除舊房面積按實際調整。
三、付款方式：
房屋拆除完畢，甲方應一次性結清拆除所有費用給甲乙方。
四、合同工期：
1、本工程自 20xx 年 元 月 18 日開始拆房，各單體建築物（構築物）拆除工期自拆遷戶簽約騰空後，半個月內完成。情況特殊的在簽訂合同時另行協商。
3、施工期間如遇人力不可抗拒的因素，雙方可另行協商延長工期。
五、拆房要求：
1、乙方承攬的拆除舊房範圍必須根據合同確定的紅線範圍內及甲方指定的實施拆除作業，包括所有建築、構築物及一切設施，拆至室內地坪面止，並將建築垃圾清運完畢。拆除後的建築材料歸乙方所有，由乙方自行處理。
2、房屋拆除開工前，施工單位應落實專案負責人，技術負責人、安全管理人員到位。乙方在拆除現場必須明確安全生產文明施工管理目標和安全職責。
3、乙方在拆除房屋時要始終貫徹安全第一的方針，施工負責人和技術負責人要現場指揮拆除作業，如有事離開時，必須有1-2名施工管理人員留在拆房現場指揮拆除作業。
4、甲方必須首先指定乙方對各類窖池、水池、水井及電線、電纜等危及人身安全的設施、障礙物進行清理或清除各類事故隱患，確保拆房施工現場的安全。
5、進入施工現場，必須頭戴安全帽，腳穿勞保鞋，高空作業不準疲勞作業並應繫好安全帶，進入危險區域應採取嚴格的防範措施。不準酒後從事拆除作業。
6、乙方對施工現場負全面責任。乙方在拆房過程中如出現安全事故，一切責任均由乙方承擔，與甲方無關。
7、拆房施工人員必須遵紀守法，服從統一管理。
六、違約責任：
1、乙方承接的拆房工程不得轉包，如一經發現，甲方有權終止合同，由此造成損失的，均由乙方承擔經濟和法律的全部責任。
2、甲方交付乙方單體建築物（構築物）被拆房屋鑰匙後，乙方應立即組織人員進場施工。如乙方在規定時間內不組織人員進行施工，甲方扣除乙方違約金1000元，並可另安排施工隊伍進場施工，所需拆房費用由乙方承擔。
3、待工程拆除完畢，甲方若不按時支付乙方工程款，應按工程款的1%（每天）滯納金付給乙方。
七、本合同經雙方簽字蓋章後生效。
八、本合同一式二份，雙方各執一份。
甲方（簽字蓋章） 乙方：（簽字蓋章）
代表： 負責人：
年 月 日
房屋合同 篇7一、出租方(下稱甲方)：
甲方(出租人)： 身份證號： 電話：
二、承租方(下稱乙方)：
乙方(承租人)： 身份證號： 電話：
三、租賃標的：
甲方同意將座落於XX市XX區XX花園X棟XXX號 的房屋及其裝置(見原合約附件)，建築面積 XX.X ㎡，繼續出租給乙方使用，乙方也願意繼續承租該房屋。
四、租賃期：
1. 乙方承租甲方房屋作居住使用，續租期為年日起至 年 月 日止。
2. 租賃期滿，甲方有權收回該物業，乙方應如期交還，如甲方該物業繼續出租或出售，乙方享有優先權(乙方有續租要求，應提前一個月提出，租金另議)。
五、租金
1. 租金：為每月人民幣)，每月租金須於之前交付甲方。
2. 押金：在前個租期繳納了________元人民幣的保證押金，在這個租期繼續適用，待期滿後若甲乙雙方不再續簽，以上費用結清，房屋無損時，甲方應全額退還乙方。
3. 租賃期間，乙方若將該物業分租必須事先得到甲方的許可，每月的管理費、電話費(含網費)、有線電視費、煤氣費、水電費、室內設施的維修等雜費，均有乙方支付。
六、押金
1. 合同期滿，乙方如不再續租，在乙方結清該物業一切管理費、煤氣費、水電費、有線電視費等費用後，甲方應將押金退還乙方(不計利息)。
2. 乙方若於租期內違反本合約之規定，致使甲方未能如期收取租金或因而發生費用，甲方可以扣除部分或全部押金抵押。
3. 甲方若於合同期未滿前要收回物業，須支付乙方與押金相同的違約金，並另退還乙方押金。
4. 乙方若於合同期未滿前退租，甲方有權吧退押金，乙方須交清一切費用。
七、雙方責任
1. 甲方應保證出租房的用途符合有關法律、法規、規章的規定，並保證物業能夠作上述用途使用，符合國家有關消防安全規定。
2. 乙方使用該物業時，不得擅自改變結構好用途，不得儲存任何違禁品、易燃品、爆炸品等物品，同時必須嚴格遵守中華人民共和國法律和當地有關規定，遵守社會主義道德。
3. 乙方在居住期間切勿往樓下拋擲雜物，若因有意或無意發生物體才本房墜落造成傷人、損物事故產生糾紛。其經濟責任好法律責任均有乙方負責。
4. 乙方在租期內須重視防火、防盜等安全防範工作，若造成火災、失竊等事故，全部責任由乙方負責，並向甲方賠償相關損失。
5. 租賃期間，乙方如對該物業設施故意或過失損毀，應負責修善好恢復原狀，或向甲方賠償經濟損失。
6. 租賃期間，乙方不按時交租，甲方應及時發出催租通知，乙方如拖欠租金達十天或欠交管理費、水電費等達一個月視為乙方違約，合約因違約而終止。乙方須全部承擔因違約造成的責任。甲方有權不退給乙方押金，乙方須無條件立即退出該物業。
八、其他：
1. 本合約如發生糾紛，甲乙雙方應通過友好協商解決，不能解決時即可向XX仲裁委員會提出仲裁，該委員會之裁決結果對雙方均有約束力。
2. 本合約一式兩份，甲乙雙方各持壹份，具有同等法律效力。
備註：
甲方(出租人)： 乙方(承租人)：
簽訂日期： 簽訂日期：
房屋合同 篇8深圳房屋買賣合同
賣方：_______________________________
地址：______________電話：______________
營業執照號碼：___________________________
開發企業資質證書號碼：_______________________
法定代表人：____________________________
身份證/護照號碼：_________________________
委託代理人：____________國籍：_____________
身份證/護照號碼：__________電話：____________
地址：_______________________________
賣方：_______________________________
地址：______________電話：______________
營業執照號碼：___________________________
開發企業資質證書號碼：_______________________
法定代表人：____________________________
身份證/護照號碼：_________________________
委託代理人：____________國籍：_____________
身份證/護照號碼：__________電話：____________
地址：_______________________________
賣方：_______________________________
地址：_______________電話：_____________
營業執照號碼：___________________________
開發企業資質證書號碼：_______________________
法定代表人：____________________________
身份證/護照號碼：_________________________
委託代理人：____________國籍：_____________
身份證/護照號碼：__________電話：____________
地址：_______________________________
買方：________________國籍：____________
身份證/護照號碼：__________電話：____________
地址：______________所佔份額：____________
公司或機構名稱：__________________________
地址：_______________________________
法定代表人：____________電話：_____________
身份證/護照號碼：_________________________
委託代理人：____________國籍：_____________
身份證/護照號碼：__________電話：____________
地址：_______________________________
買方：________________國籍：____________
身份證/護照號碼：__________電話：____________
地址：______________所佔份額：____________
公司或機構名稱：__________________________
地址：_______________________________
法定代表人：____________電話：_____________
身份證/護照號碼：_________________________
委託代理人：____________國籍：_____________
身份證/護照號碼：__________電話：____________
地址：_______________________________
買方：________________國籍：____________
身份證/護照號碼：__________電話：____________
地址：______________所佔份額：____________
公司或機構名稱：__________________________
地址：_______________________________
法定代表人：____________電話：_____________
身份證/護照號碼：_
房屋合同 篇9房屋租賃合同
合同編號：ZS130828JD
本合同雙方當事人
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
根據相關國家法律、法規和本市規定，甲、乙雙方在自願、平等、互利的基礎上經協商一致，就甲方將其合法擁有的房屋出租給乙方，乙方承擔使用甲方房屋事宜，訂立本合同。
一、 房屋的座落、面積及裝修、設施
1-1.甲方將其合法擁有的坐落在出租給乙方使用。
1-2.甲方出租給乙方使用的該房屋建築面積共平方米。
1-3.該房屋的現有裝修及設施狀況，由雙方在合同附件一中加以列明。除雙方另有有約定外，該附件作為甲方按本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同租賃期滿交還該房屋時的驗收依據。
二、 租賃用途
2-1.本合同簽訂前，甲方已向乙方出示了該房屋的產權證明。
2-2.乙方向甲方承諾，租賃該房屋僅作為人。
2-3.在租賃期限內，未事前徵得甲方的書面同意，乙方不得擅自改變給房屋使用用途及常住人數，乙方也不得擅自更改房屋內部設施格局；如甲方發現有合租或群租現象出現，甲方有權終止本合同及收回房屋，並收繳押金作為賠償金。
三、 租賃期限
3-1.日起至二零 三十一 日止。
3-2.租賃期滿，甲方有權收回全部出租房屋，乙方應如期交還。乙方如要求續租，則必須在租賃期滿前的一個月向甲方提出書面意向，經甲方同意後，重新簽訂租賃合同。
四、 租金及支付方式
4-1.該房屋每月租金總計為人民幣，大寫：仟 元整。
4-2.該房屋租金支付方式如下：乙方如逾期支付租金，每逾期一天，則乙方須按月租金的0.3%向甲方支付滯納金；逾期十天，則甲方有權終止本合同，自行收回房屋，甲方將根據乙方實際居住天數計算租金。
五、 其他費用、押金及佣金
5-1.乙方在租賃期限內，使用的水、電、氣、有線電視費、物業管理費由乙方按照有關規定自行負擔。
5-2.甲方於簽約時收取乙方押金元，該押金作為房屋裝潢附屬設施、家電的擔保。租賃期滿後，如乙方使用沒有造成房屋或設施的損壞，則甲方全額退還該押金。
六、 房屋修繕責任
6-1.在租賃期限內，甲方應保證出租房屋的使用安全。乙方應愛護併合理使用其所承租的房屋及其附屬設施。如因乙方使用不當造成房屋或設施損壞的，乙方應立即負責修復或予以經濟賠償。
6-2.除房屋內已有裝修和設施外，乙方如要求重新裝修或變更原有設施的，應事先徵得
甲方的書面同意。租賃期滿，所以賦予房屋的裝修按雙方約定處理，沒有約定的依據相關法
律規定處理。
6-3.該房屋的維修責任出雙方在本合同和本合同補充條款中約定的外，均由甲方負責。
如甲方不修繕時，乙方可以代甲方修繕，並可以用修繕費用票據抵消租金。
6-4.甲方維修房屋及其附屬設施，應提前七天書面通知乙方，乙方應積極協助和配合。
因乙方阻撓甲方進行維修而產生的後果，則概由乙方負責。
6-5.如因不可抗力原因，導致房屋損壞或造成乙方損失的，雙方互不承擔責任。
七、 出租人及承租人變更
7-1.租賃期內。甲方如將此房產所有權轉移給第三人，應提前三個月書面通知乙方。房
屋所有權轉移給第三個人後，該第三人即成為本合同的當然甲方，享有原甲方的權利，承擔
原甲方的義務。
7-2.除甲、乙雙方在本合同補充條款中另有約定外，乙方在租賃期限內，須事先徵得甲
方的書面同意，方可將承擔的該房屋部分或全部轉租給第三人。
7-3.乙方轉租給房屋，訂立的轉租合同應符合以下規定：
（1） 轉租合同的`終止日期不得超過本合同規定的終止日期；
（2） 轉租期間，乙方除可享有並承擔轉租合同規定的權利和義務外，還應該繼續履
行本合同規定的義務。
（3） 轉租期間，本合同發生變更、解除或終止時，轉租合同也應隨之相應變更、解
除或終止。
八、 變更和解除本合同的條件
8-1.在租賃期限內，非下列情況之一的，不得變更或者解除本合同：
（1） 甲方或者乙方因有特殊原因，經雙方協商一致，同意甲方提前收回或乙方提前
退交部分或者全部該房屋的；
（2） 因出現非甲方能及的情況，使該房屋的設施，或水、或電、或氣等正常供應中
斷，且中斷期一次超過七天，乙方認為嚴重影響房屋的正常使用的；
（3） 因不可抗力的因素致使該房屋及其附屬設施損壞，本合同不能繼續履行的；
（4） 在租賃期間， 該房屋經市或區（縣）政府有關部門批准動遷，或出現因法律、
法規禁止的非甲方責任的其他情況。
8-2.變更或解除本合同的，要求變更或解除本合同的一方應主動向另一方提出，且以本
合同（8-1條）第（2）、（3）、（4）款變更或解除合同的，甲乙雙方不承擔責任。
九、 乙方的責任
9-1.在租賃期內，乙方有下列行為之一的，甲方有權終止本合同，收回該房屋，由此而
造成甲方損失的，乙方應予以賠償。
（1） 未經甲方書面同意，擅自將該房屋轉租、轉借他人使用的；
（2） 未經甲方書面同意，擅自拆改變動房屋結構，或損壞房屋的；
（3） 擅自改變合同規定的租賃用途，或利用該房屋進行違法活動的；
（4） 拖欠租金累計十天以上的；
9-2.在租賃期限內，乙方逾期交付水、電、氣費，每逾期一天，則應按上訴費用的0.3%
支付滯納金。逾期達兩個月以上的，甲方有采取停止供應或使用的權利，因此造成的一切後
果由乙方自行承擔。
9-3.在租賃期限內，乙方未經甲方同意，中途擅自退租的，乙方應按月租金的兩倍向甲
方支付違約金；若支付的違約金不足抵付甲方損失的，乙方還應負責賠償。
9-4.租賃期滿，乙方應如期交還該房屋。如乙方逾期歸還，則每逾期一天應向甲方支付
原日租金的兩倍的違約金；逾期十天的，則甲方有權依約自行收回房屋。
9-5.租賃期滿或本合同解除、終止後，乙方必須在兩日內將其物件全部搬出，如仍有餘
物，在未取得甲方諒解下，均視為乙方放棄所有權，任由甲方處理。
十、 甲方的責任
10-1.甲方未按本合同約定的時間，交付給房屋供乙方使用的，每逾期一天，甲方應按
日租金的兩倍向乙方支付違約金。逾期七天，則是甲方不履行本合同，甲方應按月租金的兩
倍向乙方支付違約金。
10-2.在租賃期限內，甲方因非本合同第四條第一款、第九條第1款規定的情況，擅自
解除本合同，提前收回該房屋的，甲方應按月租金的兩倍向乙方支付違約金，若支付的違約
金不足抵付乙方損失的，甲方還應負責賠償。
10-3.乙方無論任何原因退租，則甲方將根據乙方實際居住天數計算租金，並將剩餘租
金（如有）返還，如因乙方違約，甲方有權將剩餘租金（如有）優先抵作違約金、滯納金，
違約金和滯納金按本合同相關條款執行。
10-4.甲方未按時提供其在本合同附件一種所承諾的設施，或者設施在甲乙雙方交接時
無法正常使用，則每遲延一天，甲方選月租金的0.3%向乙方支付違約金。
十一、 其他條款
11-1.本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致，可訂立補充條款。補充條款及附件均
為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等效力。
11-2.甲、乙雙方在簽署本合同時，具有完全民事行為能力，對各自的權利、義務、責
任清楚明白，對本合同條款含義認識一致。
11-3.甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決。協商不成時，向該房
屋所在地區的人民法院起訴。
11-4.本合同（正本）連同附件一式兩份，由甲乙雙方各執一份，均具有同等效力。自
甲乙雙方簽字之日起生效。
十二、 補充條款
方自行解決）；
產生的費用及維修賠償由乙方承擔。
甲方承擔，使用費用由乙方承擔。
出租方（甲方）： 承租方（乙方）：
身份證號碼： 身份證號碼：
地址： 地址：
電話： 電話：
代表人（代理人）：代表人（代理人）：
簽章： 簽章：
簽約日期：20xx年8月28日
合同附件
合同編號：ZS130828JD
一、該房屋的傢俱、家電及裝置清單：
傢俱：
床 電視櫃
床頭櫃 沙 發
餐 桌 茶 幾
餐 椅 衣 櫃
酒 櫃 書 櫃
書 桌 梳妝檯
其 它
家電： 品牌 型號 價值 使用狀態 品牌 型號 價值 使用狀態
彩 電 TCL/海爾正常 乾洗機
冰 箱 松下 正常 烤 箱
洗衣機 三星滾筒式 正常 電 腦
微波爐 格蘭仕 正常 飲水機
油煙機及灶具 方太 正常 ?電飯鍋
熱水器 林內 正常 音 響
錄影機 VCD機
其 它 電視遙控器2個/機頂盒及配套遙控器1個使用正常
裝置： 品牌 型號 價值 使用狀態 品牌 型號 價值 使用狀態
電 話 熱水器 林內 使用正常
浴 霸 奧普 使用正常 空調機 小天鵝1臺/TCL2臺 使用正常
其 它 空調遙控器2個 使用正常
二、該房屋的相關證件及讀數
讀數
水 水卡/證 □已交付 □ 未交付
電 電卡/證 □ 已交付 □ 未交付
氣 煤氣卡/證 □已交付 □ 未交付
注：對貴重物品，請註明其品牌、型號、價值及使用狀態，並經甲乙雙方確認。
出租方（甲方）確認： 日期：
承租方（乙方）確認： 日期：
房屋合同 篇10甲方： （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
根據甲方所提供房屋平面佈置圖及現場房屋以砌好的基礎為標準。現將甲方的房屋（以包工不包料）的方式承包給乙方。現雙方共同達成友好協議如下：
一、工程地點及範圍、單價：
1、 金沙縣城關鎮五里坡。
2、 工程範圍有砌牆體、立柱子、打現澆、樓梯、扎鋼筋、支盒子/撤、室內外刮糙、打地平。
3、 工程單價為208。00元/㎡（貳佰零捌元每平方）
二、甲 乙責任與工程質量：
甲方只負責水電通、材料到場。乙方必須按照甲方的要求進行施工，保證房屋陰陽角無彎曲，如有不妥之處應當立即糾正，返工工資有乙方負責，乙方所管理的施工人員的安全應有乙方負責。
三、付款方式：
乙方進場無進場費，在房屋修建的過程中可以預支工程款，待工程完工後付清尾款。（工程款應按照實際工程量為準、圖紙僅供參考）
甲方簽字： 乙方簽字： 電話：
電話： 年 月 日
