隨著法律知識的普及，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的施工承包合同4篇，希望能夠幫助到大家。
發包人：(以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合法同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律﹑法律之規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經甲方乙方協商一致，就 樓基礎、地下室外牆、屋面、衛生間、陽臺及廚房防水工程施工達成如下協議:
一、 工程概況
1、 工程名稱工程地點：
2、 工程內容：基礎、地下室外牆、屋面、衛生間、陽臺及廚房防水工程
3、 承包方式: 包工包料
4、 質量標準：合格
二、 工程工期
1、 合同生效後，按照甲方要求時間完成。
2、 若甲方要求的工期比合同約定的工期提前，應同乙方協商確定。若甲方未按約定完成自身工作而影響工期，工期順延。不可抗力因素導致的不能施工，工期順延。
3、 若乙方自身原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，並承擔相應經濟損失。
三、 工程造價及材料要求注：數量據實結算工程完工後按最終確定工程總造價結算工程款。工程基礎及地下室外牆所使用的為 京九牌材料，SBS為―20℃、4㎜彈性防水卷材，符合GB18242-20xx。
四、工程款支付
合同簽訂後，待乙方施工完畢後按建設單位工程撥款點付至每個分項的75%。竣工驗收合格後付至總造價的80%工程款，留20%保修費，保修期滿後一次付清。
五、工程質量
1、工程驗收質量標準執行國家質量驗收標準無條件接受業主、建設單位和甲方的檢驗。
2、乙方在施工中，必須接受甲方的管理規定及技術交底，並保證工人的技術素質，嚴格按技術交底施工。
3、施工過程中出現的質量問題，業主及甲方有權隨時提出返修，因返修造成的人工費及材料費支出均由乙方承擔，甲方不負任何責任。
六、安全
乙方必須對現場施工人員的人身安全負責，併為其辦理相應的人身安全保險，因乙方原因造成施工人員及其它人員傷害的一切費用由乙方負全部責任。
七、甲方責任
1、甲方在乙方進場前，必須保證具備施工條件。
2、甲方負責施工現場的協調，對工程進場材料、施工質量施工進度等進行監督、檢查，組織驗收、變更、簽證等事宜。
3、甲方為乙方提供施工所需的水、電、吊車，確保乙方正常施工。
4、按合同規定支付工程款。
八、乙方責任
1、乙方必須具有淄博市防水協會認可的防水施工資質，並承擔卷材送檢所需費用。
2、乙方負責按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。在施工過程中，要嚴格遵守施工安全操作規程，按照規定採取必要的安全防護措施。由於乙方在施工過程中，違反安全操作規程導致安全事故，乙方承擔全部責任。
3、積極配合好總承包單位，處理好與其他各方的關係。確保本工程保質保量按期完工。
4、乙方應嚴格按照監理程式的要求接受監理的檢查、監督，及時提報完整的工程技術材料，及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。
5、工程具備竣工驗收條件，乙方按規定提供完整的竣工資料和驗收報告，甲方負責組織有關人員驗收。
九、違約責任
1、由乙方自身原因造成的工期延誤或質量問題，由乙方負責，並賠償給甲方造成的一切經濟損失。
2、因合同各方不履行合同而造成對方經濟損失，由違約方承擔經濟責任和賠償對方的損失。
十、工程保修
1、工程質保期自工程驗收合格簽字之日起計算，執行建設部有關規定，質保期為5年。
2、現場留設乙方負責人電話，質保期內工程若出現質量問題，乙方負全部責任，甲方不承擔任何責任，乙方須在當日內趕到現場進行維修，由此造成的一切經濟損失(例如進水後木地板及傢俱變形、電氣受潮等)均由乙方負責。
十一、其他
1、吃飯、住宿及生活已包含在價格內，由乙方自行解決。
2、本合同價款包括安全費、勞保費等一切費用如出現安全事故由乙方自理
3、本合同未盡事宜，雙方協商解決。合同在履行過程中如發生爭議，雙方協商，協商不成時，可訴至當地法院解決。
4、本合同一式的 份，甲方份，合同自雙方簽字蓋章後生效，合同條款履行完畢終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承包合同 篇2合同編號：
訂立合同雙方：
定作人：(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：
簽約人：
定作人承辦單位：
聯絡人：
聯絡電話：
定作人機構地址：
傳真電話：
承攬方：(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人：
簽約人：
承攬方營業執照：
施工資質：
承攬方施工專案經理：
手機：
承攬方機構地址：
傳真電話：
銀行開戶許可證：
開戶行：
帳戶：
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。
第二條製作grc裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)略。
注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱：_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程；
2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場；
3、承包範圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷；
4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：_______)；
5、工程造價：本工程總造價按乙方於_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天；
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；
2、提供施工用雙排腳手架；
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；
2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工；
3、施工中因乙方責任造成的人身、裝置事故，乙方負全部責任；
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算彙總工程總價款；
2、乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______%的工程款；
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______%；
4、工程質保金為工程總價_______%，質保期_______年。質保金在_______年後無工程質量問題時，於_______年_______月_______日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果；
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少於_______年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證_______小時趕到現場；
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：
簽約日期：年月日
施工承包合同 篇3甲方：___________________(以下簡稱甲方)
乙方：___________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建築工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將本專案的_____工程的勞務承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱與地點
該工程為___________________工程，地點在___________________。
二、承包方式與要求
該工程甲方採取分工種，單價組合成總價的形式，以包稅、包工、包食宿方式承包給乙方。要求承包隊伍具備勞務承包資質，主要工種要有上崗證書，並且編制人員花名冊交甲方存檔備查。
三、工程承包單價與內容
經雙方協商，該_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包單價由乙方進行承包，其承包單價包括以下內容：完成建設方提供的全套施工圖紙、交底紀要、變更的有關施工的全部內容;現場規整與清理;200米範圍內地面水平運輸;製作裝置的維護、保養;材料的節約;與其他隊伍配合等內容。
四、文明施工與獎罰
乙方進入施工現場人員必須遵守文明施工手冊，在自己承包的範圍內做到工完料盡場地清，嚴格把好材料節約關，不準亂鋸、亂丟、浪費材料，如發現在分清責任後給予罰款。同時，乙方負責人必須管好自己的隊伍，長沙市以外的'人員，進入現場前，辦好“暫住證”，嚴禁有“非典”疑似病人進入施工現場，嚴格遵守治安管理條例，違者予以罰款，乙方人員必須服從管理人員指揮，遵守工地一切規章制度。將身份證、計劃生育證報甲方。未滿法定年齡，不得來工地做工。如所有違反規定者，參照專案部相關規定處罰。
五、工程質量與安全
根據業主要求，該工程質量要求達到優良，因此單項承包必須確保優良，如本工程質量被評定為優良工程，甲方適當給予獎勵，如承包單項評定為不合格，由乙方進行返工修理直至合格，其返工的一切經濟損失由乙方承擔，並從乙方勞務結算中扣回。
乙方施工人員必須服從甲方管理人員的安排，必須嚴格遵守《安全操作規程》，為使工人增強安全意識，帶隊及班組負責人每天安排工作量，要進行安全交底教育，強調安全操作，帶好安全帽，裝好安全網繫好安全帶，做好各項安全防護工作，杜絕安全事故的發生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責，甲方不承擔任何經濟、法律責任。
六、付款方式與工期：
該工程乙方隊伍進場後，其先期費用由乙方負責，甲方根據工程進展情況借給乙方一定數量的生活費，主體封頂付至勞務費的50%。工程竣工付至勞務費的70%。辦完工程結算付至勞務費的90%。留10%待保修期滿後一個月內付清。由於該工程工期緊，而且業主獎罰嚴勵，為確保工程按工期竣工竣工，故乙方進場須交納工期保證金_______萬元。乙方在施工現場必須按照甲方確定的工期控制點，認真組織，精心施工，保證工期目標的實現，如因乙方原因造成工期延誤。除扣工期保證金外，將根據甲方與業主簽訂的合同給予處罰。
七、雙方權力與義務
(一)甲方
1.甲方根據工程要求，安排乙方實施工程承包內容，乙方應無條件遵照執行。
2.甲方有權對乙方進行資格審查，對乙方違反合同條款內容實施處罰，經濟賠償及辭退的權力。
3.甲方提供給乙方儘可能方便的施工條件，並按勞務合同約定和業主付款情況支付勞務費。
4.甲方對乙方提供來的施工作業人員實行實名制，建立健康狀況檔案，對有殘疾及智力障礙的作業人員一律清退，不得入場施工。
(二)乙方
1.乙主必須按甲方的要求進行安全生產、乙方不得擅自違反安全操作規程，對於違反安全操作規程出現的人身傷害及死亡事故，乙方必須承擔全部責任，甲方概不負責。
2.乙方必須向甲方提交符合承包資質並有權對甲方提出合法要求，主動承擔合同內容的全部工作，確保工程質量。
3.乙方有權拒絕甲方不符合安全生產要求的指令，並提出自己的見解，供甲方參考。
4.乙方不得使用殘疾及智力障礙的作業人員，不得瞞報，私自使用。同時乙方應提供人員名單、身份證。
5.為確保工期，乙方必須按甲方要求，保證工程足夠的勞動力，不得消極怠工。
6.乙方要管好自己的隊伍，不得在工地及之外進行違法犯罪活動，如賭博、賣淫、等。一旦造成的犯罪的後果，甲方概不負責。
八、違約責任與其他
1.以上條款雙方必須嚴格遵守，任何一方違反或造成工程停工，必須追究違約方責任。
2.如因乙方原因損害公司信譽、現場裝置及對工程造成一定經濟損失，甲方有權要求乙方賠償全部損失，並從承包勞務費中扣除。
3.屬於乙方自備裝置，自帶工具用具等，乙方必須自己保管，不得因此對甲方提出其他要求，更不得找藉口影響開程質量和進度，由此造成的損失由乙方承擔。
4.本合同一式叄份，甲方二份，乙方一份，經雙方簽字後生效。
本協議一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效益。
甲方：______________
代表：______________
_____年_____月____日
乙方：______________
代表：______________
_____年_____月____日
施工承包合同 篇4甲方：（發包方）
乙方：（承包方）
甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致、互相信任的原則上，就甲方的水電改造工程達成以下協議，共同遵守。
第一條 工程概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
2．施工地點：_____________________________________________
3、住房結構： 室 廳 衛 套，施工面積 平方米。
4、施工內容：甲方住房的水、電、弱電改造工程，潔具、燈具、等設施的安裝，搬運工程（打孔工程費用，由甲方自行承擔）
5、承包方式： （包工包料、清包工、部分承包）。
6、總價款：￥ 元，大寫（人民幣）： 其中：
材料費： ，人工費：
管理費： ，設計費：
垃圾清運費： ，稅金（3.41％）： 其 他費用：
以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，並初步瞭解所需完成工程後確定，該總價款為閉口價款，包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。
7．工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
第二條 關於雙方職責的約定
1． 甲方責任：
（1）甲方應在開工前一天，並向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並說明使用注意事項。
（2）做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。
（3）如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔承擔有關費用。
（4）根據乙方提供的需求按時提供自購材料。
2． 乙方責任：
（1）參加甲方組織的施工設計方案現場交底，並負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。
（2）乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責，對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方，保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求，現場管理水電施工質量和施工人員等職責。
（3）乙方負責人負責組織施工人員參與本合同定義的水電改造工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員；經甲方許可的施工人員更換，必須在確保施工質量的前提下；如甲方對乙方施工人員的施工水平存在疑義，乙方應無條件更換。
第三條 關於材料供應的約定：
1．甲方提供的材料
（1）乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，並註明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
（2）甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此影響工程質量、造成工程損失和工期延誤的，責任由甲方承擔。
（3）甲方供應的材料按時抵達現場後，由乙方負責保管，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
（4）甲方採購供應的水電材料，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
2．乙方提供的材料
（1）乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。[1][2][3]
（2）乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第四條 關於工程質量及驗收的約定
本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》gb50210-XX及《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》gb50327-XX 和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
1、本工程由 方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡，在簽訂《工程專案變更單》（詳見附件見）後，方能進行該專案的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
7、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續（詳見附件《工程質量驗收單》）。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
第五條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：
1．嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境汙染。處理好由於施
工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關係。
2．未經甲方同意及有關部門批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證施工現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5.負責施工所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閒雜人等進入現場。
8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第六條關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1. 工程款付款方式：
甲方簽訂本合同之時付工程款的50%，布管驗收合格後支付20%,水電完工後支付20%,整體竣工驗收合格後支付10%
2. 乙方承包內容：
1）．水電開槽、佈線、穿線、
2）．所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3）．水電施工的穿牆、打孔、切割
4）．後期燈具、開關、插座面板的安裝
5）．潔具包括______________________________；
3．工程結算方式：
按實結算：總價結算：____元/平米（套內面積）
第七條 違約責任：
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天和甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 ％支付違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 ％向甲方支付違約金。 3
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用裝置管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責並擔責任。
第八條 糾紛處理方式：
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決或；當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第九條 合同的變更和解除：
1．合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，並按合同總價款 10 ％支付違約金，並辦理終止合同手續。
2．施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第十條．其它約定：
1．雙方同意由第三方監理（裝修監理公司）進行協商工作。在未經第三方監理（裝修監理公司）確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2．經過第三方監理（裝修監理公司）確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3．因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認後可以順延。
4．甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。
5．保修期內由於乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知後48小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
店面承包合同 ·建房承包合同 ·果園承包合同 ·漁業承包合同
第十一條 附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）後生效。
2、本合同簽訂後工程不得轉包。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
4、合同有效期至_____________________。
5、水電工程保修_--年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字： 乙方簽字（蓋章）：
年月日 年 月 日
